电阻电容电感传感器购销合同精选电子版6篇.docxVIP

电阻电容电感传感器购销合同精选电子版6篇

篇1

甲方（需方）：_________

乙方（供方）：_________

一、甲乙双方在平等自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就甲方购买乙方电阻电容电感传感器事宜，达成如下协议：

二、产品名称、型号、数量及金额：

1.产品名称：电阻电容电感传感器

2.型号：_________

3.数量：_________

4.金额：_________元

三、付款方式及期限：

1.甲方应在合同签订后_________日内向乙方支付总金额的_________%作为预付款。

2.甲方应在收到乙方发票后_________日内向乙方支付剩余款项。

3.甲方应确保付款至乙方的指定账户，并承担因自身原因导致的付款延误责任。

四、交货方式及期限：

1.乙方应按照甲方的要求，在合同签订后_________日内将产品送达甲方指定地点。

2.乙方应确保产品在运输过程中安全、完好，并承担因自身原因导致的交货延误责任。

3.甲方应确保接收产品的人员具备相应的资质和技能，并承担因自身原因导致的接收延误责任。

五、质量保证及售后服：

1.乙方应保证所销售的产品质量符合国家标准和合同约定，如因产品质量问题导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

2.乙方应提供至少_________年的质保期，在质保期内，如产品出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。

3.甲方在使用过程中如发现产品质量问题，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后尽快安排维修或更换。

六、违约责任：

1.甲乙双方在履行合同过程中，如因一方违约导致另一方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

2.甲方如未按照合同约定向乙方支付款项的，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。

3.乙方如未按照合同约定向甲方交付产品的，甲方有权要求乙方支付逾期交货违约金。

4.甲乙双方在履行合同过程中，如因不可抗力导致合同无法继续履行的，双方应协商解决。如协商不成的，可依法解除合同。

七、争议解决方式：

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决。如协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼过程中，除涉及双方权利义务的事项外，双方应继续履行其他合同义务。

3.判决生效之日起，双方应认真履行判决结果。如一方不履行判决结果的，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。

八、合同生效条件及时间：

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，可由双方协商补充。协商补充的内容为本合同不可分割的一部分。

4.在合同履行过程中，如一方需要修改或补充合同条款的，应提前书面通知对方。对方应在接到通知后尽快进行协商修改或补充。如协商不成的，可依法解除合同。但双方另有约定的除外。

篇2

甲方（需方）：[公司名称]

乙方（供方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方购买乙方电阻电容电感传感器相关事宜，达成如下协议：

一、货物名称、规格型号、数量及技术要求

1.货物名称：电阻电容电感传感器

2.规格型号：[具体型号]

3.数量：[具体数量]

4.技术要求：[具体技术要求]

二、合同总价及支付方式

1.合同总价：[具体金额]

2.支付方式：电汇或银行转账

3.付款时间：签订合同后预付30%的货款，货物验收合格后支付剩余的70%货款。

三、交货及验收

1.交货时间：合同签订后30天内。

2.验收时间：收到货物后7天内。

3.验收标准和方法：按照合同规定的技术要求进行验收。

4.甲方在验收过程中如发现货物的品种、型号、规格、数量、外观等不符合合同规定，有权要求乙方进行更换或退货。对于存在质量问题的货物，甲方有权要求乙方进行修理或更换。

四、违约责任及赔偿

1.乙方如未能按照合同规定的时间交付货物，或者交付的货物存在质量问题，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

2.甲方如未能按照合同规定的时间支付货款，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

3.因不可抗力导致合同无法履行的，双方均不承担违约责任。

五、争议解决及法律适用

1.合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商