教学楼承包合同书模板6篇.docx

教学楼承包合同书模板6篇

篇1

发包方（甲方）：[名称]

承包方（乙方）：[名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本教学楼承包工程达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

二、承包方式

1.甲方采用包工包料方式将本工程承包给乙方施工。

2.乙方需自行承担施工所需的人工、材料、机械等费用。

3.乙方需按照甲方提供的设计图纸及要求完成施工任务。

三、工期要求

1.工程开工日期：[开工日期]

2.工程竣工日期：[竣工日期]

3.工期延误：如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金[违约金金额]元。

四、质量标准

1.乙方需按照《建设工程施工质量验收规范》等相关标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。

2.甲方有权对施工质量进行监督与检查，对不符合质量标准的部分，乙方需进行整改并承担相应的费用。

五、付款方式

1.工程款支付：甲方将工程款分三期支付。一期款为合同价的[比例]%，于合同签订后[天数]天内支付；二期款为合同价的[比例]%，于工程进度过半时支付；三期款为合同价的[比例]%，于工程竣工验收合格后支付。

2.甲方在支付工程款时，有权扣除因乙方原因造成的维修费用及违约金等费用。

六、保修条款

1.乙方需按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》等相关规定，在工程竣工验收合格后向甲方提交保修书。保修期为[保修期年限]年。在保修期内，乙方需对工程的缺陷进行无偿维修。

2.甲方在保修期内发现工程存在缺陷时，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后尽快安排人员进行维修。如因乙方未能及时维修而造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

七、违约责任

1.如因甲方原因造成工程无法按时开工或中途停工的，甲方应承担相应的违约责任并赔偿乙方因此造成的损失。

2.如因乙方原因造成工期延误或施工质量不符合要求的，乙方应承担相应的违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。

3.甲方和乙方的其他违约责任按《中华人民共和国合同法》的相关规定执行。

八、争议解决方式

1.甲、乙双方如因本合同的履行发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行本合同中不涉及争议部分的条款。

2.争议解决期间如因一方违约造成另一方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

九、合同生效与终止

1.本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行本合同中的各项条款。如因一方违约造成另一方无法继续履行合同的，违约方应承担相应的违约责任并赔偿另一方因此造成的损失。

2.本合同在履行过程中如遇到不可抗力因素导致无法继续履行的，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行本合同中不涉及争议部分的条款。如因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方应按照国家有关法律法规的规定处理相关事宜。

3.本合同未尽事宜由双方协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。如协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行本合同中不涉及争议部分的条款。补充协议内容为本合同不可分割的一部分。

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同工期为：_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。

2.乙方应在合同签订后尽快安排人员进场施工，并按时竣工。如有特殊情况需要调整工期，应事先得到甲方的同意。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程总造价为：_________元（大写：_________元）。具体支