装饰装修工程施工合同5篇.docxVIP

装饰装修工程施工合同5篇

篇1

发包方（甲方）：[甲方公司名称]

承包方（乙方）：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本装饰装修工程的有关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：[具体工程地点]

2.工程承包方式：[承包方式]

3.工程期限：XXXX年XX月XX日

4.工程总价款：XX元

二、甲方工作

1.甲方保证在签定合同时，具有完成本工程的资金实力。否则，由此造成的工期延误及损失由甲方承担。

2.甲方负责提供设计图纸，确定装饰风格。

3.甲方应及时提供施工所需材料，并确保材料质量。

4.甲方应协调乙方与其他施工队伍之间的衔接工作。

5.甲方应按时支付工程进度款，确保工程顺利进行。

6.甲方应积极配合乙方进行工程的竣工验收工作。

三、乙方工作

1.乙方应按时进场施工，确保工程进度。

2.乙方应严格按照设计图纸要求进行施工，确保工程质量。

3.乙方应及时向甲方提供施工计划、材料需求计划等，以便甲方做好准备工作。

4.乙方应积极配合甲方进行工程的竣工验收工作。

5.乙方应对施工过程中的相关记录、资料等进行整理，并提交给甲方。

6.乙方应保证在竣工结算时，提供完整、准确的结算资料。

四、违约责任

1.如果甲方未能按时支付工程进度款或提供必要材料，导致工期延误或损失，甲方应承担相应责任。

2.如果乙方未能按时完成施工任务或施工质量不符合要求，乙方应承担相应责任。

3.如果双方均有过错，应根据实际情况，共同承担相应责任。

五、争议解决方式

如双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，遵守诉讼程序，确保诉讼活动的顺利进行。同时，双方应积极履行法院生效判决，确保装饰工程的顺利完成和双方的合法权益得到保障。

六、合同生效与终止

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效后，双方应严格遵守合同条款，积极履行各自义务，确保装饰工程的顺利完成。

2.在合同执行过程中，如遇特殊情况需要终止合同，双方应友好协商，达成一致意见后，方可终止合同。合同终止后，双方应处理好相关事宜，确保双方权益得到保障。

3.合同终止后，乙方应将已完成的工程成果交付给甲方，并协助甲方进行验收。甲方应根据合同约定及实际情况支付乙方相应的款项。

七、其他事项

1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同内容如出现争议或纠纷，应以甲方所在地法院管辖为准。

3.本合同自双方签字或盖章之日起生效，具有法律效力。双方应严格遵守合同条款，确保装饰工程的顺利完成和双方的合法权益得到保障。

发包方（甲方）：[甲方公司名称]

承包方（乙方）：[乙方公司名称]

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

合同编号：[具体编号]

甲方（发包方）：[甲方公司名称]

地址：[甲方公司地址]

法定代表人：[甲方法人姓名]

乙方（承包方）：[乙方公司名称]

地址：[乙方公司地址]

法定代表人：[乙方法人姓名]

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就乙方承接甲方装饰装修工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[具体工程名称]。

2.工程地点：[具体工程地点]。

3.承包范围和内容：（详见附件一《工程承包范围及内容清单》）。

4.工程期限：自合同签订之日起计算，总计XX天。因不可抗力或甲方原因造成的工期延误，工期顺延。

二、工程造价及付款方式

1.工程总造价：人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。

2.付款方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；工程完工验收合格后XX天内，甲方支付剩余款项。

三、施工与设计变更

1.乙方必须严格按甲方认可的图纸施工（安装）。

2.施工过程中，甲方提出变更设计，须经甲乙双方协商一致并采用书面形式确认后，乙方方可实施。因此产生的费用或损失由甲方承担。因乙方原因造成的工程变更费用由乙方承担。设计变更内容如需相关部门审批的，报相关部门批准。批准的时间不计入工期。任何一方不得擅自更改设计方案，否则由此造成的损失由责任方承