装修设计施工合同5篇.docx

装修设计施工合同5篇

篇1

合同编号：XXX

甲方（业主）：XXX，身份证号码：XXX，联系电话：XXX，地址：XXX。

乙方（施工单位）：XXX，统一社会信用代码：XXX，联系电话：XXX，地址：XXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方装修设计施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXX装修设计施工工程。

2.工程地点：XXX。

3.工程内容：室内设计、施工及材料采购等。

4.工程规模：建筑面积约XXX平方米。

二、设计施工要求

1.乙方应根据甲方的需求和预算，提供详细的设计方案，包括效果图、施工图等。

2.乙方应确保施工质量符合国家标准和行业规范，使用合格的施工材料和设备。

3.乙方应做好施工过程中的安全防护措施，确保施工人员的安全。

4.乙方应严格遵守施工进度计划，确保按时完成施工任务。

三、合同价款与支付方式

1.本工程的合同价款为人民币（大写）XXX元整（￥XXX），具体金额以实际结算为准。

2.甲方应在签订合同后向乙方支付合同价款的XX%作为预付款，即人民币（大写）XXX元整（￥XXX）。

3.甲方应在施工完成后向乙方支付剩余款项，即人民币（大写）XXX元整（￥XXX）。

4.乙方应在收到款项后向甲方提供正规的发票和收据。

四、验收与保修

1.甲方应在收到乙方的竣工验收申请后尽快组织验收，确保工程质量符合要求。

2.乙方应提供一定期限的保修服务，保修期为XX年，自竣工验收之日起计。在保修期内，如因施工原因造成的问题，乙方应负责免费维修。

3.甲方在保修期内发现工程质量问题，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后尽快安排维修。

五、违约责任及赔偿

1.甲方如未按合同约定支付款项，每逾期一天，应向乙方支付合同价款XX%的违约金。如逾期超过XX天，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失。

2.乙方如未按合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同价款XX%的违约金。如逾期超过XX天，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。

3.因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应承担赔偿责任，包括但不限于因违约所造成的直接损失和间接损失。

六、争议解决方式

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先尝试通过友好协商解决。如协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，除涉及争议的部分外，其他条款应继续履行。

2.争议解决期间，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他部分。

3.法院受理案件后，双方应提交相关证据材料，并按照法院的要求参加庭审等诉讼活动。法院作出的判决结果对双方具有法律约束力。

篇2

甲方（业主）：XXX，身份证号码：XXXXXX

乙方（装修公司）：XXX，身份证号码：XXXXXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方向甲方提供装修设计服务达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXX装修设计

2.工程地点：XXXXXX

3.承包范围：室内装修设计及施工图绘制

4.承包方式：包工包料

5.合同工期：自本合同签订之日起XX个工作日完成

6.质量等级：优良

7.合同总价：人民币XX元（大写：XXXXXX）

二、甲方义务

1.向乙方提供施工所需的水、电等基础设施，确保施工顺利进行。

2.参与工程质量和施工进度的监督，及时提出意见和建议。

3.按照合同约定支付乙方的设计费用。

三、乙方义务

1.按照甲方的要求进行装修设计，确保设计符合甲方的需求和法律法规的规定。

2.乙方提供的装修设计方案必须保证安全、环保、防火、防灾等要求。

3.按照合同约定完成装修设计任务，确保设计质量符合优良标准。

4.提供施工图绘制服务，确保施工图准确、清晰、完整。

5.负责对甲方提供的材料进行检验和验收，确保使用合格的建筑材料。

6.协助甲方进行装修施工的监督和管理，确保施工进度和质量。

四、付款方式

1.甲方在合同签订后支付乙方合同总价的XX%作为预付款。

2.乙方完成装修设计并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价的XX%。

3.乙方提供施工图绘制服务，甲方支付乙方额外的费用。

五、违约责任

1.甲方未