原创力文档- 1、本文档共8页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
?合同编号：__________
鉴于甲方为进行某项建设工程，需要乙方提供相关的施工服务，经双方友好协商，就施工合同事宜达成如下协议：
第一条工程概况
1.1工程名称：[工程名称]
1.2工程地点：[工程地点]
1.3工程内容：[工程内容]
1.4工程工期：[工程工期]
第二条合同金额
2.1本合同的合同金额为人民币[合同金额]元整（大写：[合同金额]元整），根据工程进度分阶段支付。
第三条付款方式
3.1甲方根据乙方实际完成的工程量，按照约定的付款比例进行支付。
3.2乙方完成工程后，应向甲方提供完整的工程资料和验收报告，经甲方验收合格后支付相应款项。
3.3甲方支付款项时，应扣除乙方应缴纳的税费和其他费用。
第四条工程质量
4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。
4.2乙方应承担工程质量问题的修复和整改责任，并承担相应费用。
第五条违约责任
5.1乙方未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同金额×0.01%×逾期天数。
5.2甲方未按照约定时间支付款项，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式同上。
第六条争议解决
6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第七条其他
7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。
甲方（盖章）：上海袋氏进出口有限公司
乙方（盖章）：[乙方名称]
甲方代表（签名）：__________
乙方代表（签名）：__________
签订日期：[签订日期]
注意事项及解决办法：
1.合同的履行：双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。如一方未按约定履行，对方有权要求违约方承担违约责任。
解决办法：违约方应根据甲方要求和国家相关法律法规，承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
2.工程质量：乙方应保证工程质量，如出现质量问题，乙方应负责修复并承担相关费用。
解决办法：乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后7个工作日内进行修复，并承担由此产生的所有费用。
3.合同修改和补充：本合同在履行过程中，如双方认为有必要修改或补充，应协商一致并签订书面协议。
解决办法：双方可通过友好协商，就合同修改或补充达成一致意见，并签订书面协议。协议经双方签字（或盖章）后生效，与本合同具有同等法律效力。
4.法律适用和争议解决：本合同适用中华人民共和国法律，双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
解决办法：双方应遵守中华人民共和国法律，履行合同约定的权利和义务。如发生争议，进行友好协商，协商不成时，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
法律名词及名词解释：
1.甲方：指上海袋氏进出口有限公司。
2.乙方：指与甲方签订合同的施工方。
3.合同金额：指双方约定的工程总价款。
4.工程工期：指双方约定的工程完成时间。
5.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应向对方支付的赔偿金。
6.工程质量：指工程符合国家相关标准和要求的程度。
7.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的纠纷通过协商或法律途径予以解决。
8.合同履行：指双方按照合同约定完成各自的权利和义务的过程。
9.法律适用：指合同适用国家的法律体系。
10.有管辖权的人民法院：指根据中华人民共和国民事诉讼法规定，具有审理案件权限的人民法院。
应用场合：
1.上海袋氏进出口有限公司与施工方之间因建设工程施工合同纠纷的情况。
补充条款：
1.工程变更：如因设计变更、政策调整等原因导致工程内容、工程量或工程工期发生变更的，双方应协商一致并签订书面变更协议。变更协议经双方签字（或盖章）后生效，与本合同具有同等法律效力。
2.工程延期：如因不可抗力或其他特殊情况导致工程无法按照约定的工期完成，乙方应向甲方提出延期申请，并说明延期原因。甲方有权根据实际情况审批或拒绝乙方的延期申请。
3.工程保修：乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，对完成的工程提供[保修期限]年的保修服务。保修期内，如工程出现质量问题，乙方应负责修复并承担由此产生的所有费用。
4.工程验收：工程完成后，乙方应向甲方提供完整的工程资料和验收报告。甲方有权按照约定时间组织验收，如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。
5.税务合规：乙方应依法缴纳与本工程相关的各项税费，并保证工程款的合法合规使用。
附件列表：
1.工程设计文件
2.施工方案和施工组织设计
3.工程量清
文档评论（0）