园建工程施工合同模板5篇.docxVIP

园建工程施工合同模板5篇

篇1

发包方（甲方）：__________

承包方（乙方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程承包方式：__________

4.工程范围和内容：__________

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为______天，自______年______月______日开工，至______年______月______日竣工。

2.如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：

（1）因甲方原因影响开工。

（2）不可抗力。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程总造价为人民币______元整（￥______）。

2.乙方进场后，甲方按工程进度向乙方支付工程款。具体支付方式为：__________。

3.工程竣工验收合格后，甲方一次性向乙方支付完全部工程款。

第四条工程质量及验收标准

1.工程质量必须达到合格（优良），并符合双方约定的相关验收标准。

2.乙方必须建立健全质量检查验收制度，并按工程形象进度分阶段提出质量检验计划，及时会同甲方进行现场质量验收。

第五条施工与设计变更

1.乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸和技术要求施工，不得擅自修改。如需修改，必须经甲方同意。

2.施工中如发现设计错误或严重不合理的地方，乙方应及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同有关单位研究确定修改意见或变更设计文件。

第六条双方负责事项

1.甲方负责事项：

（1）办理工程立项、审批等有关手续。

（2）提供施工设计图纸、技术要求及现场勘探资料。

（3）负责协调各施工单位之间的关系。

（4）负责施工过程中隐蔽工程的验收。

2.乙方负责事项：

（1）负责工程的全面施工及管理。

（2）建立健全施工质量控制制度，制定施工质量控制计划，并报甲方备案。

（3）负责组织施工人员进行安全施工培训，并落实施工安全措施。

（4）负责办理工程竣工验收手续。

第七条违约责任及赔偿损失

1.乙方在施工中如未达到合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方停工整改，直至达到合同约定为止。如因乙方施工质量问题给甲方造成损失的，乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失。

2.如因甲方原因未能按照合同约定支付工程款的，每逾期一天，甲方应向乙方支付应付未付金额的千分之五的违约金。如因甲方原因给乙方造成损失的，甲方应赔偿因此给乙方造成的全部损失。

第八条合同生效与终止

1.本合同自甲、乙双方签字并加盖公章之日起生效。合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。具有同等法律效力。本工程竣工验收合格、价款结算完毕后合同自动终止。在合同终止后，乙方应妥善保管好相关施工资料及竣工验收资料，直到甲方需要时交给甲方。如因乙方原因丢失或损坏相关资料，应承担相应的赔偿责任。

第九条其他约定事项：__________。

第十条解决争议的方式及管辖法院：__________。如协商不成时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼期间不得影响工程的正常施工。未涉及争议部分应继续履行。如因诉讼导致工期延误的，责任由责任方承担。

篇2

甲方（业主）：__________

乙方（承包商）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方在园建工程施工过程中的权利和义务，经双方友好协商，达成如下施工合同协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程内容：__________

4.施工面积：__________

5.承包范围：__________

6.施工工期：自签订合同之日起至工程竣工验收合格之日止。

7.工程质量：符合国家相关质量标准及甲方要求。

8.工程总造价：人民币__________元（大写：__________）。

二、甲方责任

1.甲方应提供施工所需的全部资料，并对资料的准确性、完整性、合法性负责。

2.甲方应按照合同约定支付工程款，并确保付款的及时性和准确性。

3.甲方应协助乙方办理相关手续，为乙方提供必要的支持和协助。

4.甲方应监督乙