2024版精选私人建筑工程承包合同.docxVIP

2024版精选私人建筑工程承包合同

本合同目录一览

1.合同当事人信息

1.1承包人信息

1.2业主信息

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程类型

3.合同工期

3.1工期开始时间

3.2工期结束时间

3.3工期延误责任

4.合同价格及支付方式

4.1合同总价

4.2付款方式

4.3付款节点

4.4付款条件

5.工程质量要求

5.1质量标准

5.2质量检验

5.3质量纠纷处理

6.工程进度及验收

6.1工程进度计划

6.2验收标准

6.3验收程序

7.工程变更及洽商

7.1变更范围

7.2洽商程序

7.3变更费用及工期调整

8.安全生产及环境保护

8.1安全生产责任

8.2安全生产措施

8.3环境保护责任

9.合同解除及终止

9.1合同解除条件

9.2合同终止条件

9.3合同解除及终止后的处理

10.违约责任及争议解决

10.1违约责任

10.2争议解决方式

10.3争议解决机构

11.合同附件及补充协议

11.1合同附件

11.2补充协议

12.合同生效及期限

12.1合同生效条件

12.2合同期限

13.其他约定事项

13.1不可抗力条款

13.2法律适用及争议管辖

14.合同签署及生效日期

第一部分：合同如下：

第一条合同当事人信息

1.1承包人信息

1.1.1承包人名称：X建筑工程有限公司

1.1.2承包人法定代表人：

1.1.3承包人注册地址：省市区路号

1.1.4承包人联系电话：0

1.1.5承包人开户银行及账号：银行分行，账号：05

1.2业主信息

1.2.1业主名称：房地产开发有限公司

1.2.2业主法定代表人：

1.2.3业主注册地址：省市区路号

1.2.4业主联系电话：0987654321

1.2.5业主开户银行及账号：银行分行，账号：05

第二条工程概况

2.1工程名称：住宅小区建筑工程

2.2工程地点：省市区路号

2.3工程规模：占地面积10000平方米，建筑面积12000平方米

2.4工程类型：住宅楼、商业楼、地下车库

第三条合同工期

3.1工期开始时间：2024年1月1日

3.2工期结束时间：2025年12月31日

3.3工期延误责任：如因承包人原因导致工期延误，每延误一日，承包人应向业主支付相当于合同总价0.5%的违约金。

第四条合同价格及支付方式

4.1合同总价：人民币壹仟万元整（00）

4.2付款方式：分阶段支付，按工程进度节点支付

4.3付款节点：工程开工前支付10%，主体结构封顶支付30%，工程竣工支付40%，缺陷责任期满支付20%

4.4付款条件：业主收到承包人提交的相应阶段的工程进度款申请和验收报告，且无异议后，业主应在7个工作日内支付相应款项

第五条工程质量要求

5.1质量标准：符合国家有关建筑工程质量标准及规范要求

5.2质量检验：承包人应按照国家有关建筑工程质量标准及规范要求，进行自检，并接受业主或其委托的第三方检测机构的检验

5.3质量纠纷处理：如出现质量纠纷，双方应协商解决，协商不成，可向合同约定的争议解决机构申请仲裁或诉讼

第六条工程进度及验收

6.1工程进度计划：承包人应按照合同约定的工期编制详细的工程进度计划，并报送业主审批

6.2验收标准：符合国家有关建筑工程质量标准及规范要求，且满足合同约定的使用功能

6.3验收程序：承包人完成工程后，应通知业主进行验收，验收合格后，双方应在验收报告上签字确认

第一部分：合同如下：

第七条安全生产及环境保护

7.1安全生产责任

7.1.1承包人负责整个施工过程中的安全生产管理，确保施工人员的人身安全和施工设施的安全

7.1.2承包人应制定安全生产管理制度，并严格执行

7.2安全生产措施

7.2.1承包人必须按照国家和地方有关安全生产的法律法规及标准进行施工

7.2.2承包人应定期对施工人员进行安全生产教育和培训

7.2.3施工现场应设置必要的安全防护设施，并保持其完好

7.3环境保护责任

7.3.1承包人应遵守国家和地方有关环境保护的法律法规，采取有效措施减少施工过程中的环境污染

7.3.2施工过程中产生的固体废物、废水、废气等应按照规定进行处理和排放

8.合同解除及终止

8.1合同解除条件

8.1.1任何一方违反合同约定，经另一方通知后未能在规