厂房装饰装修工程承包合同5篇.docx

厂房装饰装修工程承包合同5篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为XX天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期XXXX年XX月XX日，计划竣工日期XXXX年XX月XX日。

3.如遇下列情况，乙方可向甲方申请顺延工期：

（1）因天灾或不可抗拒的原因而影响施工；

（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而影响施工；

（3）因甲方不能按期供图、供料而影响施工。

第三条工程合同总价与支付方式

1.本工程合同总价为：_________元；大写：_________元。

2.支付方式：_________。

第四条工程质量要求

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度，分阶段向甲方代表提交工程质量报告。

3.乙方在施工中必须严格遵守操作规程，确保安全施工，因违规操作造成的一切后果由乙方自负。

4.乙方要确保施工场地的环境卫生，做到“工完场清”。

第五条双方负责事项

1.甲方责任：

（1）合同签订后，向乙方提供有关技术要求和图纸；

（2）负责协调乙方与施工现场其他施工单位的关系；

（3）负责办理施工所涉及的一切审批手续。

2.乙方责任：

（1）严格执行合同，依照合同条款做好各项工作；

（2）负责做好施工记录、隐蔽工程验收记录；

（3）负责保护施工现场的管线、设备不被破坏；

（4）负责施工现场的环境卫生工作。

第六条违约责任与奖励规定

1.乙方在施工中，由于自身原因造成停工、返工或材料、构件的浪费，应由乙方自行承担全部责任。

2.甲方若不按合同约定支付工程进度款，每延期一天，罚款XX元。

3.乙方在施工过程中，能够提出合理化建议，节省材料或提高工程质量的，甲方将给予一定的奖励。

第七条合同生效与终止

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同终止：在合同执行过程中，如遇特殊情况，需要终止合同时，双方应协商并达成一致意见后终止合同。在终止合同时，乙方有权要求甲方支付已完成的工程量所对应的款项。

第八条争议解决方式

在合同履行过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法律事实，积极配合法院的调查取证工作。对于生效的判决或裁定，双方应自觉履行。如有违约行为，违约方应承担相应的法律责任。

篇2

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：厂房装饰装修工程

2.工程地点：甲方厂房所在地

3.工程内容：厂房内部的装饰装修，包括墙面、地面、天花板、门窗、卫生间、厨房等区域的装修。

二、工程造价及支付方式

1.工程造价：本合同工程造价为人民币XX元（大写：XX元整）。具体费用包括设计费、材料费、施工费等。

2.支付方式：甲方应按照以下方式向乙方支付款项：

（1）合同签订后，甲方应支付乙方工程总造价的XX%作为预付款，即人民币XX元（大写：XX元整）。

（2）工程施工过程中，甲方应按月向乙方支付工程进度款，确保工程顺利进行。具体支付时间为每月的第一个工作日，支付金额为人民币XX元（大写：XX元整）。

（3）工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方剩余的款项，即人民币XX元（大写：XX元整）。

三、工期及进度

1.工期：本合同工程工期为XX天，自合同签订之日起计算。

2.进度：乙方应每月向甲方提交工程进度报告，确保工程按计划进行。如遇特殊情况，乙方应及时向甲方说明原因，并采取相应的补救措施。

四、质量标准及验收

1.质量标准：本合同工程质量标准应符合国家相关标准，并满足甲方的合理要求。具体标准包括材料的质量、施工的质量等。

2.验收：工程竣工验收时，甲方应组织相关