2024版硅pu施工合同.docxVIP

2024版硅pu施工合同

本合同目录一览

1.1合同双方基本信息

1.2施工项目概况

1.3施工范围及内容

1.4施工期限及进度安排

1.5施工质量要求及验收标准

1.6施工图纸及技术资料

1.7材料及设备供应

1.8施工现场管理及安全措施

1.9施工变更及索赔处理

1.10工程款支付方式及进度

1.11风险责任及保险

1.12违约责任及处理

1.13合同解除及终止

1.14合同争议解决方式

1.15合同生效及其他事项

第一部分：合同如下：

第一条合同双方基本信息

1.1.1甲方（业主）名称：

1.1.2甲方（业主）地址：

1.1.3甲方（业主）联系人：

1.1.4甲方（业主）联系电话：

1.2.1乙方（施工单位）名称：

1.2.2乙方（施工单位）地址：

1.2.3乙方（施工单位）联系人：

1.2.4乙方（施工单位）联系电话：

1.2.5乙方（施工单位）资质等级：

第二条施工项目概况

2.1工程名称：2024版硅pu施工项目

2.2工程地点：

2.3工程规模：平方米

2.4工程类型：体育场地建设

2.5工程预算：人民币万元

第三条施工范围及内容

3.1施工内容：硅pu地面铺设、基础处理、排水设施安装等

3.2施工范围：包括但不限于甲方提供的场地范围内

3.3施工图纸：乙方应按照甲方提供的施工图纸进行施工

第四条施工期限及进度安排

4.1合同工期：自合同签订之日起日内完成施工

4.2施工进度安排：

4.2.1施工准备阶段：日内完成

4.2.2施工实施阶段：日内完成

4.2.3工程验收阶段：日内完成

第五条施工质量要求及验收标准

5.1质量标准：符合国家及行业标准，达到甲方要求

5.2验收标准：

5.2.1施工过程中，乙方应按照甲方要求进行自检

5.2.2工程竣工后，甲方组织验收，验收合格后交付使用

第六条施工图纸及技术资料

6.1乙方应按照甲方提供的施工图纸进行施工

6.2乙方应在施工过程中，及时向甲方提供相关技术资料

第七条材料及设备供应

7.1甲方负责提供硅pu材料、基础材料等施工所需材料

7.2乙方负责提供施工设备、工具等

7.3材料及设备的质量应符合国家及行业标准，并由乙方负责检验

第八条施工现场管理及安全措施

8.1乙方应建立健全施工现场管理制度，确保施工安全

8.2乙方应配备必要的安全防护设施，如安全帽、安全带、防护网等

8.3施工现场应设立安全警示标志，明确危险区域和注意事项

8.4乙方应对施工现场进行定期检查，及时发现并消除安全隐患

8.5施工过程中，如遇不可抗力因素导致施工延误，乙方应及时通知甲方

第九条施工变更及索赔处理

9.1如因设计变更、材料价格波动等原因导致工程量增加或减少，乙方应提前向甲方提出变更申请

9.2甲方应在接到乙方变更申请后日内回复是否同意变更

9.3如甲方同意变更，双方应签订变更协议，并调整合同价款

9.4如因甲方原因导致工程延误，乙方有权要求索赔，索赔金额按合同约定计算

9.5索赔申请应在工程延误后日内提出，逾期不予受理

第十条工程款支付方式及进度

10.1工程款支付方式：按工程进度分阶段支付

10.2支付进度：

10.2.1预付款：合同签订后日内支付合同总价款的%

10.2.2进度款：每完成工程总量的%后支付

10.2.3验收合格后支付剩余款项%

10.3支付时间：每月日前支付上月应付款项

第十一条风险责任及保险

11.1乙方应为其施工人员购买意外伤害保险

11.2乙方应为其施工设备购买财产保险

11.3施工过程中发生的一切风险，除不可抗力因素外，均由乙方承担

11.4不可抗力因素包括：自然灾害、政府行为、社会异常事件等

第十二条违约责任及处理

12.1任何一方违反合同约定，应承担违约责任

12.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等

12.3违约金的计算方式按合同约定执行

12.4双方应友好协商解决违约争议，协商不成的，可向人民法院提起诉讼

第十三条合同解除及终止

13.1合同解除条件：

13.1.1任何一方严重违约

13.1.2发生不可抗力因素导致合同无法履行

13.2合同终止条件：

13.2.1工程竣工并验收合格

13.2.2双方协商一致解除合同

13.3合同解除或终止后，双方应立即进行清算，并妥善处理剩余事宜

第十四条合同争议解决方式

14.1双方应友好协商解决合同争议

14.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼

14.3诉讼过程中，双方应继续履行合同义务

第二部分：第三方