2024建设工程标准施工合同下载.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024建设工程标准施工合同

本合同目录一览

第一条合同签订

1.1合同双方基本信息

1.2合同签订日期

1.3合同签订地点

第二条工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程类型

2.5工程预算

第三条合同工期

3.1工期约定

3.2工期调整

3.3工期延误责任

第四条工程质量

4.1质量标准

4.2质量检验

4.3质量争议处理

第五条工程进度

5.1进度计划

5.2进度调整

5.3进度延误责任

第六条工程变更

6.1变更申请

6.2变更审批

6.3变更费用

第七条工程款支付

7.1支付方式

7.2支付时间

7.3支付比例

7.4支付争议处理

第八条工程保险

8.1保险种类

8.2保险责任

8.3保险期限

第九条争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决费用

第十条违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任

10.3违约赔偿

第十一条合同解除

11.1解除条件

11.2解除程序

11.3解除责任

第十二条合同终止

12.1终止条件

12.2终止程序

12.3终止责任

第十三条合同附件

13.1附件一：工程量清单

13.2附件二：施工图纸

13.3附件三：合同变更记录

第十四条合同其他约定

14.1合同生效

14.2合同解释

14.3合同附件效力

14.4合同未尽事宜处理

第一部分：合同如下：

第一条合同签订

1.1合同双方基本信息

1.1.1甲方（建设单位）：名称、地址、法定代表人、联系方式

1.1.2乙方（施工单位）：名称、地址、法定代表人、联系方式

1.2合同签订日期：____年____月____日

1.3合同签订地点：____市____区____街道____号

第二条工程概况

2.1工程名称：____工程

2.2工程地点：____市____区____街道____号

2.3工程规模：建筑面积____平方米，占地面积____平方米

2.4工程类型：____类____级

2.5工程预算：人民币____元整

第三条合同工期

3.1工期约定：____个月，自____年____月____日起至____年____月____日止

3.2.1不可抗力：因不可抗力导致工期延误的，乙方应立即通知甲方，并提交相关证明材料，经甲方确认后，工期相应顺延。

3.2.2甲方原因：因甲方原因导致工期延误的，乙方有权要求甲方延长工期，并赔偿乙方因此造成的损失。

3.2.3乙方原因：因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

3.3工期延误责任：因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付____元违约金。

第四条工程质量

4.1质量标准：按照国家有关工程建设强制性标准、行业标准及施工图纸的要求执行。

4.2质量检验：乙方应严格按照施工图纸、设计文件和有关技术标准进行施工，并接受甲方及监理单位的监督检查。

4.3.1双方协商解决；

4.3.2协商不成，可申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第五条工程进度

5.1进度计划：乙方应根据工程特点和施工条件，编制详细的施工进度计划，并报送甲方及监理单位审批。

5.2.1不可抗力：因不可抗力导致进度调整的，乙方应立即通知甲方，并提交相关证明材料，经甲方确认后，进度相应调整。

5.2.2甲方原因：因甲方原因导致进度调整的，乙方有权要求甲方调整进度，并赔偿乙方因此造成的损失。

5.2.3乙方原因：因乙方原因导致进度调整的，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

5.3进度延误责任：因乙方原因导致进度延误，每延误一日，乙方应向甲方支付____元违约金。

第六条工程变更

6.1变更申请：如需对施工内容、设计等进行变更，乙方应提前____个工作日向甲方提出变更申请。

6.2变更审批：甲方应在____个工作日内对变更申请进行审批，并书面回复乙方。

6.3变更费用：经甲方批准的变更，其费用由甲方承担。

第七条工程款支付

7.1支付方式：采用分期支付的方式，具体支付比例和时间为：

7.1.1预付款：合同签订后____个工作日内，支付合同总价的____%作为预付款。

7.1.2进度款：按工程进度支付，每完成合同总价的____%支付一次。

7.1.3结算款：工程竣工验收合格后____个工作日内，支付合同总价的____%作为结算