2024版合同范本之地坪漆施工合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024版合同范本之地坪漆施工合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1施工方信息

1.2业主方信息

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目工期

3.施工内容

3.1地坪漆类型及要求

3.2施工面积

3.3施工工艺

3.4施工材料

4.施工费用

4.1合同总价

4.2付款方式

4.3付款时间节点

5.施工进度及节点

5.1施工进度计划

5.2工期延误处理

5.3验收节点

6.质量要求

6.1质量标准

6.2质量保证

6.3质量验收

7.施工现场管理

7.1施工现场安全

7.2施工现场环保

7.3施工现场文明施工

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决程序

8.3争议解决费用

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

9.3违约金计算

10.合同解除

10.1合同解除条件

10.2合同解除程序

10.3合同解除后处理

11.合同生效及终止

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

11.3合同终止程序

12.合同附件

12.1附件一：施工图纸及技术要求

12.2附件二：施工材料清单

12.3附件三：施工进度计划

13.合同签署

13.1合同签署日期

13.2合同签署地点

13.3合同签署人员

14.其他约定

14.1合同未尽事宜

14.2合同补充协议

14.3合同解释权

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1施工方信息

施工方名称：_______

施工方法定代表人：_______

施工方注册资本：_______

施工方地址：_______

施工方联系电话：_______

施工方开户银行：_______

施工方银行账号：_______

1.2业主方信息

业主方名称：_______

业主方法定代表人：_______

业主方注册资本：_______

业主方地址：_______

业主方联系电话：_______

业主方开户银行：_______

业主方银行账号：_______

2.项目概况

2.1项目名称：_______

2.2项目地点：_______

2.3项目规模：_______平方米

2.4项目工期：_______起至_______止

3.施工内容

3.1地坪漆类型及要求：_______

3.2施工面积：_______平方米

3.3施工工艺：_______

3.4施工材料：_______品牌及型号

4.施工费用

4.1合同总价：_______元

4.2付款方式：_______

4.3付款时间节点：

1.首付款：合同签订后_______个工作日内支付_______%

2.进度款：每完成_______%的工程量后支付_______%

3.验收合格后支付_______%

4.保修金：合同总价_______%作为保修金，保修期满后无质量问题无息退还

5.施工进度及节点

5.1施工进度计划：_______

5.2工期延误处理：因施工方原因导致工期延误，每延误_______天，应向业主方支付_______%的违约金；因业主方原因导致工期延误，施工方应给予_______天的工期顺延。

5.3验收节点：_______

6.质量要求

6.1质量标准：_______

6.2质量保证：施工方保证工程质量达到_______标准，并承担一切因质量问题产生的维修和赔偿责任。

6.3质量验收：_______

8.争议解决

8.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

8.2争议解决程序：在争议发生后，双方应通过书面形式通知对方，要求在一定期限内解决争议。如双方在通知期限届满后仍未能解决争议，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

8.3争议解决费用：因争议而产生的诉讼费用、仲裁费用及其他相关费用，由败诉方承担；双方均有责任的，则按责任大小分担。

9.违约责任

9.1违约情形：

1.施工方未按合同约定的时间完成施工；

2.施工方施工质量不符合合同约定；

3.业主方未按合同约定支付款项；

4.双方违反合同约定的其他行为。

9.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。

9.3违约金计算：违约金按合同总价的一定比例计算，具体比例由双方协商确定。