人防工程施工合同范本6篇.docx

人防工程施工合同范本6篇

篇1

甲方（建设单位）：______________

乙方（施工单位）：______________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承包甲方的人防工程施工项目达成以下协议：

一、工程概况

工程名称：______________人防工程施工项目

工程地点：______________

建筑面积：______________平方米

施工内容：______________人防工程施工图纸范围内的全部内容

二、合同工期

开工日期：______________

竣工日期：______________

合同工期：______________天

三、质量标准

工程质量标准：符合国家及地方相关质量标准，确保一次性验收合格。

四、合同价款

本合同总价款为人民币（大写）：______________元整，（小写）：______________元。此价格已包含所有单项工程价格及各项税金。

五、付款方式

1.本合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款。

2.乙方按照甲方要求的时间节点完成相应工程量，经甲方确认后，甲方支付乙方实际完成工程量的70%作为进度款。

3.工程竣工验收合格后，甲方支付乙方至合同总价款的95%。剩余5%作为质量保证金，保修期满后支付。

4.乙方应在收到每笔款项前向甲方提供等额合法有效的建筑安装业统一发票。

六、双方权利和义务

1.甲方应确保施工场地具备开工条件，水、电、路等设施完善，并负责办理相关审批手续。

2.甲方应按照合同约定及时支付工程款项，并参与工程质量的监督和验收工作。

3.乙方应严格按照施工图纸和合同要求进行施工，确保工程质量符合标准。

4.乙方应合理安排施工进度，确保按期完成工程任务。

5.乙方应加强安全生产管理，确保施工过程中的人身和财产安全。

6.乙方应配合甲方做好工程验收工作，并提供完整的竣工资料。

七、违约责任

1.甲方未按合同约定支付工程款项的，应承担相应的违约责任。

2.乙方未按合同约定完成工程任务的，应承担相应的违约责任。包括但不限于因工期延误造成的损失、因质量问题产生的修复费用等。具体违约责任将根据实际情况协商确定。

3.在施工过程中，如因乙方原因造成人身或财产损害的，乙方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿金额将根据实际情况协商确定。如因甲方原因造成人身或财产损害的，甲方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿金额将根据实际情况协商确定。

4.双方在履行本合同过程中，如因不可抗力因素导致一方不能履行合同的，可部分或全部免除该方的违约责任。但需及时通知对方并提供相关证明材料。

5.对于其他违约行为，双方可依据《中华人民共和国合同法》的相关规定追究对方的违约责任。具体违约责任将根据实际情况协商确定。包括但不限于赔偿损失、支付违约金等措施。

八、争议解决方式

1.双方在履行本合同过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他合同义务双方应继续履行。同时，双方应采取有效措施防止损失扩大和保护对方的合法权益。3.争议解决后，双方应严格履行生效判决或裁定所确定的义务。如一方未履行或未完全履行生效判决或裁定所确定的义务的，对方可依据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定申请强制执行。九、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式贰份，甲乙双方各执壹份。2.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同中的所有条款都是经过双方充分协商后达成的共识，具有法律约束力。双方均应严格遵守和履行本合同中的各项义务和承诺。如有违反或未按照本合同约定履行的，将承担相应的法律责任和后果。

篇2

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就人防工程施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程规模：[工程规模]

二、合同工期

1.开工日期：[开工日期]

2.竣工日期：[竣工日期]

3.合同工期：[合同工期]天

三、质量标准

1.