2024混凝土工班组劳务分包合同.docxVIP

2024混凝土工班组劳务分包合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1分包方信息

1.2总包方信息

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

3.劳务分包范围

3.1分包工程内容

3.2分包工程量

3.3分包工程工期

4.劳务分包费用

4.1分包工程总费用

4.2分包工程结算方式

4.3分包工程支付进度

5.质量要求

5.1工程质量标准

5.2质量检验与验收

5.3质量责任

6.安全生产要求

6.1安全生产责任

6.2安全生产措施

6.3安全事故处理

7.保密条款

7.1保密内容

7.2保密期限

7.3违约责任

8.违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任承担

8.3违约赔偿

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决期限

10.合同解除

10.1合同解除条件

10.2合同解除程序

10.3合同解除后的处理

11.合同生效

11.1合同生效时间

11.2合同生效条件

12.合同变更

12.1合同变更程序

12.2合同变更内容

12.3合同变更效力

13.合同终止

13.1合同终止条件

13.2合同终止程序

13.3合同终止后的处理

14.其他约定

14.1其他约定事项

14.2其他约定效力

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1分包方信息

1.1.1分包方名称：X混凝土工班组

1.1.2分包方法定代表人：

1.1.3分包方地址：省市区路号

1.1.4分包方联系电话：138xxxx5678

1.1.5分包方开户银行：银行支行

1.1.6分包方银行账号：05678

1.2总包方信息

1.2.1总包方名称：建筑工程有限公司

1.2.2总包方法定代表人：

1.2.3总包方地址：省市区路号

1.2.4总包方联系电话：139xxxx5678

1.2.5总包方开户银行：银行支行

1.2.6总包方银行账号：876543210987654321

2.工程概况

2.1工程名称：大厦建设项目

2.2工程地点：省市区路

2.3工程规模：地上层，地下层，总建筑面积万平方米

2.4工程内容：土建施工、混凝土浇筑、钢筋绑扎等

3.劳务分包范围

3.1分包工程内容：混凝土浇筑、钢筋绑扎、模板搭建等

3.2分包工程量：混凝土浇筑立方米，钢筋绑扎吨，模板搭建平方米

3.3分包工程工期：自2024年1月1日起至2024年12月31日止

4.劳务分包费用

4.1分包工程总费用：人民币壹佰万元整（￥100,000.00）

4.2分包工程结算方式：按工程进度结算，每月结算一次

4.3分包工程支付进度：工程完成70%支付60%，工程完成100%支付剩余40%

5.质量要求

5.1工程质量标准：符合国家及地方相关质量标准，达到优良等级

5.2质量检验与验收：由总包方负责组织质量检验与验收，分包方配合

5.3质量责任：分包方对分包工程的施工质量承担全部责任

6.安全生产要求

6.1安全生产责任：分包方必须遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规，对分包工程的安全生产负全部责任

6.2安全生产措施：分包方需制定安全生产措施，确保施工安全

6.3安全事故处理：发生安全事故时，分包方应立即采取措施进行处理，并按规定上报总包方和相关部门

7.保密条款

7.1保密内容：双方在履行合同过程中所涉及的技术、商业秘密等

7.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止后五年内

7.3违约责任：如一方违反保密条款，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等

8.违约责任

8.1违约情形

8.1.1分包方未按合同约定完成工程量或质量要求

8.1.2分包方未按时完成工程进度

8.1.3分包方违反安全生产规定，导致安全事故

8.1.4分包方泄露合同双方保密信息

8.2违约责任承担

8.2.1分包方未按合同约定完成工程量或质量要求，应向总包方支付违约金，违约金比例为合同总金额的5%

8.2.2分包方未按时完成工程进度，每延迟一天，应向总包方支付延迟费用，延迟费用为日工程总费用的1%

8.2.3分包方违反安全生产规定，导致安全事故，应承担相应的法律责任和经济赔偿

8.2.4分包方泄露合同双方保密信息，应立即停止泄露行为，并支付违约金，违约金最高不超过合同总金额的10%

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议

9.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼

9.2争议解决机构

9.2.1双方同意将争议提交至合同签订地仲裁委员会仲裁

9.