港口建设工程施工合同5篇.docx

港口建设工程施工合同5篇

篇1

甲方（发包方）：__________，以下简称甲方。

乙方（承包方）：__________，以下简称乙方。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：__________。

2.工程地点：__________。

3.工程内容：__________。

4.工程造价：__________。

第二条施工日期

1.乙方应在合同签订后尽快安排施工，确保工程按时完成。

2.乙方应在施工期间密切关注天气变化，合理安排施工进度。

3.如遇不可抗力因素导致施工延误，乙方应及时向甲方说明情况，并协商解决。

第三条工程质量与验收

1.乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。

2.甲方有权对施工质量进行监督，对不符合要求的施工部分提出整改要求。

3.工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应及时组织验收，确保工程质量符合合同约定。

第四条工程款支付与结算

1.甲方应按合同约定向乙方支付工程款。具体支付时间和金额如下：合同签订后支付预付款______%；工程过半支付进度款______%；工程完工验收后支付尾款______%。

2.乙方应在收到预付款后尽快开工，确保工程按时完成。如因乙方原因造成工程延误，预付款不予退还。

3.甲方在支付工程款时，有权对乙方的发票和凭证进行审核。如乙方提供虚假发票或凭证，甲方有权拒绝支付工程款。

第五条违约责任及赔偿

1.乙方在施工过程中如因自身原因造成工程延误或质量不符合要求，应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方承担相应的经济损失和信誉损失。

2.甲方如未按照合同约定向乙方支付工程款，应承担相应的违约责任。乙方有权要求甲方承担相应的经济损失和信誉损失。

3.如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方应协商解决。协商不成的，可依法解除合同。合同解除后，双方应友好协商处理后续事宜。

第六条争议解决与管辖法院

1.双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同及附件、补充协议等文件均为合同的组成部分，具有同等法律效力。如合同各文件之间存在不一致或矛盾之处，以最高级别文件为准。如有其他未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

篇2

合同编号：[具体编号]

甲方（发包方）：[甲方公司名称]

地址：[甲方公司地址]

法定代表人：[甲方法人姓名]

乙方（承包方）：[乙方公司名称]

地址：[乙方公司地址]

法定代表人：[乙方法人姓名]

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就港口建设工程施工作事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]。

2.工程地点：[具体地点]。

3.工程内容：包括但不限于港口码头建设、配套设施建设等。

4.工程规模：[具体规模描述]。

二、工期要求

1.本工程合同总工期为XX月。开工日期自开工令下达之日起计算。竣工日期为合同签署后计算的第XX个月最后一天。特殊情况下双方协商顺延工期。

篇3

合同编号：[具体编号]

甲方（发包方）：[甲方公司名称]

地址：[甲方公司地址]

法定代表人：[甲方法人姓名]

乙方（承包方）：[乙方公司名称]

地址：[乙方公司地址]

法定代表人：[乙方法人姓名]

鉴于甲方系港口建设的合法投资方，并有意委托乙方进行港口建设工程的施工工作，经双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，就本港口建设工程施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

（一）工程名称：[工程名称]

（二）工程地点：[具体地点]

（三）工程内容：包括但不限于港口码头建设、仓储设施、航道疏浚等。

（四）工程规模：[具体规模描述]

二、合同工期与进度

（一）开工日期：XXXX年XX月XX日。

（二）竣工日期：XXXX年XX月XX日。若因甲方原因导致工期延误的，合同工期顺延。

（三）工程进度应严格按照甲方要求的施工进度