建设工程拆迁承包合同6篇.docxVIP

建设工程拆迁承包合同6篇

篇1

合同编号：XXXX

甲方（发包方）：XXXX

乙方（承包方）：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将建设工程拆迁承包给乙方事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程范围：XXXX

4.工程内容：XXXX

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包本工程，包括但不限于负责拆迁施工、材料采购、运输及处置等。

2.乙方需按照甲方提供的施工图纸及技术要求进行拆迁施工，确保工程质量符合相关标准。

3.乙方应确保施工过程中的安全、环保及文明施工，并承担由此产生的全部责任。

三、合同价款及支付方式

1.本工程合同价款为人民币XXXX元整（￥XXXX），具体金额以实际结算为准。

2.甲方在合同签订后7个工作日内向乙方支付合同价款的50%作为预付款，即人民币XXXX元整（￥XXXX）。

3.乙方在收到预付款后，应确保施工进度，并按期完成施工任务。

4.工程竣工验收合格后，甲方应在14个工作日内向乙方支付剩余合同价款，即人民币XXXX元整（￥XXXX）。

5.乙方在收到剩余合同价款后，应按规定向甲方提供正式的发票及结算清单。

四、工期及进度要求

1.本工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，计划竣工日期为XXXX年XX月XX日，具体以甲方书面通知为准。

2.乙方应确保施工进度，并按期完成施工任务。如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

3.甲方有权对施工进度进行监督，并提出合理的建议和要求。乙方应积极配合，确保施工进度和质量符合要求。

五、质量及验收标准

1.本工程质量应符合《建设工程质量管理条例》及相关法律法规的规定。

2.乙方应在施工过程中进行质量自控，确保施工质量符合要求。同时，乙方应按规定向甲方提交施工记录、质量检查记录等相关资料。

3.工程竣工验收时，甲方应按规定进行验收。如验收过程中发现质量问题或安全隐患，乙方应及时进行整改并承担相应的费用。

4.工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提交完整的竣工验收资料。甲方在收到完整资料后，应在规定时间内完成验收工作。

六、违约责任及赔偿标准

1.如因甲方原因造成工程无法按时开工或中途停工，甲方应承担相应的违约责任并赔偿乙方因此造成的损失。具体赔偿标准按合同约定执行。

2.如因乙方原因造成工期延误或工程质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。具体赔偿标准按合同约定执行。

3.如因不可抗力因素导致工程无法按时完成或造成损失的，双方应协商解决。如协商不成的，按合同约定执行。

七、争议解决方式及管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管

篇2

发包方（简称甲方）：XXXX

承包方（简称乙方）：XXXX

根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，为明确权利义务，甲乙双方经友好协商，签订本合同。

第一条工程概况

工程名称：XXXX

工程地点：XXXX

第二条承包方式及内容

1.承包方式：本工程采用全包方式，即乙方负责工程的全部施工及管理工作。

2.承包内容：包括但不限于以下内容：

（1）房屋拆迁；

（2）土地平整；

（3）基础设施建设；

（4）公共服务设施建设；

（5）其他与建设工程相关的辅助工作。

第三条工程期限

1.本工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，计划竣工日期为XXXX年XX月XX日。具体开工日期以甲方书面通知为准。

2.乙方应在计划开工日期前完成现场踏勘和施工图设计等工作，确保工程顺利进行。

第四条工程价款及支付方式