劳动施工合同8篇.docx

劳动施工合同8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本劳动施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程范围：_________

4.工程要求：_________

二、合同工期

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.合同工期：_________

三、质量目标

1.工程质量：_________

2.验收标准：_________

3.质保期限：_________

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：_________

2.支付方式：_________

3.支付时间：_________

五、双方权利义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方有权对乙方的施工进行监督，确保工程质量符合标准。

（2）甲方应按时支付乙方相应的款项，确保乙方能够按时得到报酬。

（3）甲方应提供必要的施工条件和资源，确保乙方能够顺利进行施工。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方有权获得相应的报酬和福利，确保劳动成果得到合理回报。

（2）乙方应按时到达施工地点，确保施工进度符合甲方要求。

（3）乙方应严格按照甲方要求进行施工，确保工程质量符合标准。

（4）乙方应积极配合甲方的监督和检查，确保施工顺利进行。

六、违约责任及赔偿损失

1.甲方违约责任：若甲方未能按时支付款项或提供必要施工条件，导致乙方无法按时施工或无法完成施工任务，甲方应承担相应的违约责任。乙方有权要求甲方支付违约金并赔偿因此造成的损失。

2.乙方违约责任：若乙方未能按时完成施工任务或施工质量不符合标准，乙方应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方支付违约金并赔偿因此造成的损失。同时，乙方应积极配合甲方的监督和检查，确保施工顺利进行。若乙方拒绝接受甲方的监督或检查，乙方应承担相应的法律责任。

七、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：双方应友好协商解决施工过程中的争议。协商不成的，双方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，并承担相应的法律责任。

2.管辖法院：本合同的管辖法院为_________人民法院。若双方发生争议，应首先尝试友好协商；协商不成的，任何一方均可向管辖法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作，并承担相应的法律责任。

八、合同生效及终止条件

1.合同生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效。在合同生效前，双方应确保合同条款的履行和遵守。合同生效后，双方应严格按照合同约定履行义务，确保施工任务顺利完成。若一方违反合同约定，应承担相应的法律责任。

2.合同终止条件：有下列情形之一的，合同可以终止：一是双方协商一致的；二是因不可抗力致使合同无法继续履行的；三是合同期限届满的；四是其他符合法律、法规规定可以终止合同的情形。在合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，确保双方权益得到保障。若因一方原因导致合同无法继续履行而给另一方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

篇2

甲方（发包方）：[公司名称]

乙方（承包方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方发包给乙方的劳动施工事项，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程期限：[工程期限]

二、承包方式

1.乙方采用[承包方式]方式承包本合同约定的工程。

2.乙方应自行承担施工所需的全部费用，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。

三、合同价款及支付方式

1.本工程的合同价款为人民币[合同价款]元。

2.甲方应在工程竣工验收合格后，向乙方支付合同价款。具体支付时间为[支付时间]。

3.乙方应向甲方提供合法有效的发票作为支付凭证。

四、工程质量及验收标准

1.乙方应确保工程质量符合《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定。

2.工程质量应达到甲方要求的验收标准。具体验收标准如下：

（1）[验收标准1]

（2）[验收标准2]

（3）[验收标准