道路建设工程合作承包协议书6篇.docxVIP

道路建设工程合作承包协议书6篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就道路建设工程合作承包事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程规模：[工程规模]

二、承包方式

1.甲方采用包工包料方式，将工程承包给乙方施工。乙方应自行承担施工所需的人工、材料、机械等费用。

2.乙方应按照甲方的施工要求和标准，完成工程的施工任务。甲方有权对乙方的施工过程进行监督和管理。

三、合同价款及支付方式

1.本工程的合同价款为人民币[合同价款]元整。该价款为固定价款，不因市场价格波动而调整。

2.甲方在合同签订后7个工作日内，向乙方支付合同价款的50%作为预付款。剩余50%的款项，待工程验收合格后一次性支付。

3.乙方在收到预付款后，应尽快组织施工，确保工程按时完成。

四、工期及进度要求

1.本工程的工期为[工期]天。自合同签订之日起计算。

2.乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。甲方有权对乙方的施工进度进行监督。

3.如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

五、质量标准及验收要求

1.本工程的质量标准为[质量标准]。乙方应确保施工质量符合该标准。

2.甲方有权对乙方的施工质量进行监督。如甲方发现施工质量存在问题，乙方应及时进行整改。

3.工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方在收到申请后7个工作日内组织验收。如验收合格，甲方应在验收后7个工作日内向乙方支付剩余款项。如验收不合格，乙方应承担相应的违约责任。

六、违约责任及赔偿金额

1.如因甲方原因造成工程无法按时完成，甲方应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：每逾期一天，甲方需向乙方支付合同价款千分之五的违约金。

2.如因乙方原因造成工期延误或施工质量问题，乙方应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：每逾期一天，乙方需向甲方支付合同价款千分之五的违约金；同时，乙方应对施工质量问题进行整改，直至验收合格为止。

3.违约方应在违约发生后7个工作日内向另一方支付相应的违约金或赔偿金。如违约方逾期未支付违约金或赔偿金，则每逾期一天，违约方需向另一方支付应支付金额的千分之五作为滞纳金。

七、争议解决及管辖法院

1.如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的部分。

2.本合同的管辖法院为[管辖法院]。如双方发生争议并提起诉讼时，应在起诉状中注明该管辖法院。

3.人民法院受理案件后，将根据双方提供的证据和陈述进行审理。在人民法院作出判决前，双方应尊重人民法院的审理过程并遵守相关的法律程序。

4.如人民法院作出判决后，败诉方应承担相应的法律责任和赔偿金额。同时，败诉方应在判决生效后7个工作日内向另一方支付相应的款项或履行相应的义务。如败诉方逾期未支付款项或未履行义务，则每逾期一天，败诉方需向另一方支付应支付金额的千分之五作为滞纳金。

5.在争议解决过程中产生的合理费用（如律师费、诉讼费、鉴定费等）由双方自行承担。具体承担方式如下：败诉方应承担其败诉部分的全部费用；胜诉方应承担其胜诉部分的全部费用；如双方均有过错且责任相当则双方平均承担费用；如一方过错较大则过错方承担较多费用；如无法确定过错则双方平均承担费用等情形进行分摊或补偿处理规定）。

篇2

甲方（发包方）：_________，地址：_________，联系方式：_________。

乙方（承包方）：_________，地址：_________，联系方式：_________。

鉴于甲方需要建设一条道路，乙方具备相应的施工能力和经验，双方经过友好协商，达成以下合作承包协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________道路建设工程。

2.工程地点：_________。

3.工程内容：_________。

4.工程规模：_________。

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责工程的的设计、施工、材料采购及运输等全部工作。

2.甲方负责提供工程的规划许可证、施工许可证等相关手续，并承担相关费用。

3.甲方负责提供施工场地的水电供应，