装饰施工协议6篇.docx

装饰施工协议6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方装饰施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、施工要求

1.乙方必须按照甲方提供的施工图纸进行施工，确保施工质量符合相关标准。

2.乙方在施工过程中，应确保施工区域的整洁、卫生和安全，遵守施工现场的相关规定。

3.乙方在施工过程中，如遇到特殊情况或问题，应及时与甲方沟通，共同解决问题。

三、工期约定

1.乙方应在合同签订后尽快安排施工，确保工期按时完成。

2.如因甲方原因造成工期延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

3.如因不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决。

四、付款方式

1.甲方应在合同签订后支付乙方一定的预付款。

2.乙方在施工过程中，根据施工进度向甲方提出付款请求，甲方应及时支付。

3.工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方剩余的款项。

五、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付款项，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

3.双方如因违约行为造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

1.双方如因合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在争议解决期间，双方应继续履行合同中其他约定的事项。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等的法律效力。

4.本合同在履行完毕后自动终止。如有其他未尽事宜或需要继续履行的约定，双方可另行协商并签订相关协议。

篇2

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：乙方包工、包料；甲方提供施工所需的图纸和相应资料。

4.工程期限：XXXX年XX月XX日开工，XXXX年XX月XX日竣工。

5.工程价款：工程总造价为XX元（大写：XX元）。

第二条甲方责任

1.甲方需在开工前办理好相关手续，确保施工期间水、电等供应。

2.甲方需对施工过程进行监督，确保施工质量符合合同约定。

3.甲方需按照合同约定支付乙方相应的工程款项。

第三条乙方责任

1.乙方需按照甲方提供的图纸和相应资料进行施工，确保施工质量符合合同约定。

2.乙方需对施工过程进行监督，确保施工进度符合合同约定。

3.乙方需按照合同约定完成施工任务，确保施工效果符合甲方要求。

4.乙方需对施工期间的安全、环保等方面负责，确保施工过程符合相关法律法规的规定。

第四条违约责任

1.若甲方未按照合同约定支付乙方相应的工程款项，需承担相应的违约责任。

2.若乙方未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合合同约定，需承担相应的违约责任。

3.若因乙方原因导致施工期间发生安全事故或环保问题，需承担相应的违约责任。

第五条争议解决

1.若因合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，双方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，履行法院判决结果。

第六条合同生效与终止

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。

2.合同生效后，双方需按照合同约定履行各自的义务。

3.若因不可抗力或其他原因导致合同无法继续履行，双方可以协商终止合同。

4.合同终止后，双方需按照合同约定进行结算和清理工作。

第七条其他事项

1.本合同未尽事宜，双方可以协商补充。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本合同解