砖混结构房屋建设合同详细版8篇.docxVIP

砖混结构房屋建设合同详细版8篇

篇1

甲方（发包方）：[甲方姓名]

乙方（承包方）：[乙方姓名]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方房屋建设事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：[具体地址]

2.工程规模：[房屋面积、高度、结构类型等]

3.工程造价：[总造价]

4.工程期限：[计划开工和竣工日期]

二、承包方式

乙方采用包工包料方式承包该房屋建设工程。乙方负责采购和安装房屋所需的材料，包括混凝土、砖块、钢筋等，并负责组织施工队伍进行建设。

三、合同条款

1.工程价款及支付方式

（1）工程总造价为[总造价]元，大写[大写总造价]元。甲方在合同签订后支付乙方[预付款金额]元，大写[大写预付款金额]元，作为工程预付款。

（2）在施工过程中，甲方将按照工程进度支付乙方工程进度款。具体支付时间和金额将根据工程进度和双方协商确定。

（3）工程竣工验收合格后，甲方将支付乙方剩余的工程款项。

2.工程质量及验收标准

（1）乙方应严格按照国家相关标准和规范进行房屋建设，确保工程质量达到合格标准。

（2）甲方将在施工过程中对工程质量进行监督，如果发现质量问题或违规行为，有权要求乙方进行整改或停工整改。

（3）工程竣工验收时，甲方将组织专业人员进行验收，按照相关标准和规范对工程质量进行全面检查。验收合格后，甲方将出具验收报告并签字确认。

3.违约责任

（1）如果乙方在施工过程中存在质量问题或违规行为，甲方有权要求乙方进行整改或停工整改。如果整改后仍达不到验收标准，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。

（2）如果甲方未按照合同约定支付工程进度款或尾款，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

四、其他条款

1.安全生产：乙方应严格按照安全生产规范施工，确保施工现场安全。如因乙方原因导致施工现场发生安全事故，乙方应承担全部责任。

2.环境保护：乙方应遵守环保法规，确保施工过程中产生的噪音、粉尘和废弃物等对环境的影响降到最低。

3.争议解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

4.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同未尽事宜，可由双方协商补充。

甲方（发包方）：[甲方姓名]

签字（盖章）：[甲方签字盖章]

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（承包方）：[乙方姓名]

签字（盖章）：[乙方签字盖章]

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

甲方（建设单位）：[甲方单位名称]

乙方（施工单位）：[乙方单位名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方向甲方提供砖混结构房屋建设服务事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：砖混结构房屋建设

4.承包范围：具体范围详见合同附件一《工程承包范围及工程量清单》

5.承包方式：包工包料

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

4.延期开工：甲方未能按合同约定提供施工条件导致延期开工，工期相应顺延。乙方原因导致延期开工，工期不予顺延。

5.暂停施工：甲方代表在确有必要时，可以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后XX小时内提出处理意见。乙方按甲方要求暂停施工，妥善保护已完工程，实施甲方代表处理意见后向其提出复工要求，甲方代表在XX小时内予以签复。逾期未签复，乙方可自行复工。

6.工期延误：对以下造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延：工程量变化、不可抗力、甲方未按时支付款项和未按时参加验收而造成的停工、甲方同意的其它情况。非上述原因，乙方不得以任何理由推迟竣工日期。

三、质量标准

1.本工程质量应达到国家质量验收规范合格标准。

2.乙方应按照施工图及说明、国家有关标准、规范和甲方代表依据合同所提出的要求进行施工。

3.因乙方原因造成质量问题，乙方负责返工修理，并承担相关费用。因甲方原因造成质量问题，由甲方承担相关费用。

4.乙方应向甲方提供有关竣工验收资料，包括竣工验收报告、竣工图