- 1、本文档共15页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
2024版市政工程打管桩分包劳务合同标准范本
本合同目录一览
1.合同当事人信息
1.1分包方信息
1.2总包方信息
1.3监理方信息
2.工程概况
2.1工程名称
2.2工程地点
2.3工程规模
2.4工程类型
3.合同标的
3.1打管桩工程内容
3.2工程质量要求
3.3工程进度要求
4.合同价款
4.1合同总价
4.2分包工程结算方式
4.3付款方式及期限
5.工程款支付条件
5.1预付款
5.2进度款
5.3结算款
5.4保证金
6.工程进度
6.1工程进度计划
6.2工程进度控制
6.3工程延期处理
7.工程质量
7.1质量标准
7.2质量检验
7.3质量纠纷处理
8.安全生产
8.1安全生产责任
8.2安全生产措施
8.3事故处理
9.环境保护
9.1环境保护责任
9.2环境保护措施
9.3环境污染事故处理
10.违约责任
10.1违约行为
10.2违约责任承担
10.3违约赔偿
11.合同解除与终止
11.1合同解除条件
11.2合同终止条件
11.3合同解除与终止后的处理
12.争议解决
12.1争议解决方式
12.2争议解决机构
12.3争议解决程序
13.合同生效与备案
13.1合同生效条件
13.2合同备案
14.其他约定
14.1不可抗力
14.2合同附件
14.3合同变更与解除
14.4合同解除后的处理
14.5合同未尽事宜的处理
第一部分:合同如下:
1.合同当事人信息
1.1分包方信息
1.1.1分包方名称:
1.1.2分包方法定代表人:
1.1.3分包方注册地址:
1.1.4分包方联系方式:
1.2总包方信息
1.2.1总包方名称:
1.2.2总包方法定代表人:
1.2.3总包方注册地址:
1.2.4总包方联系方式:
1.3监理方信息
1.3.1监理方名称:
1.3.2监理方法定代表人:
1.3.3监理方注册地址:
1.3.4监理方联系方式:
2.工程概况
2.1工程名称:市政工程打管桩工程
2.2工程地点:市区街道
2.3工程规模:总面积平方米,桩基数量根
2.4工程类型:市政基础设施工程
3.合同标的
3.1打管桩工程内容:
3.1.1打设预应力管桩
3.1.2桩基础施工
3.1.3桩基检测与验收
3.2工程质量要求:
3.2.1符合国家及行业标准
3.2.2桩基垂直度误差≤1%
3.2.3桩基承载力满足设计要求
3.3工程进度要求:
3.3.1合同工期为个月
3.3.2桩基施工阶段进度计划如下:
第1个月:完成桩基设计及施工图纸审查
第23个月:完成桩基础施工
第4个月:完成桩基检测与验收
4.合同价款
4.1合同总价:人民币万元整
4.2分包工程结算方式:
4.2.1按照实际完成的工程量结算
4.2.2结算依据:国家及地方相关定额标准
4.3付款方式及期限:
4.3.1预付款:合同签订后个工作日内支付合同总价%
4.3.2进度款:按月支付,每月支付合同总价%
4.3.3结算款:工程完工验收合格后个工作日内支付剩余合同总价
5.工程款支付条件
5.1预付款:在合同签订后,提供相关手续齐全的发票,支付合同总价%
5.2进度款:每月末提交上月工程进度报告及发票,支付当月合同总价%
5.3结算款:工程完工验收合格后,提供相关手续齐全的发票,支付剩余合同总价
5.4保证金:合同签订后,支付合同总价%作为保证金,工程完工验收合格后无息退还
6.工程进度
6.1工程进度计划:详见第三条第3.3款
6.2工程进度控制:
6.2.1分包方应按照合同约定的工程进度计划组织施工
6.2.2总包方和监理方有权对分包方的施工进度进行监督检查
6.2.3如分包方未能按照计划完成工程进度,应承担相应的违约责任
6.3工程延期处理:
6.3.1因不可抗力原因导致工程延期,经总包方和监理方确认后,可适当延长工期
6.3.2因分包方原因导致工程延期,应承担相应的违约责任,并赔偿由此造成的损失
7.工程质量
7.1质量标准:符合国家及行业标准,详见第三条第3.2款
7.2质量检验:
7.2.1分包方应按照合同约定的质量标准进行自检
7.2.2总包方和监理方有权对分包方的工程质量进行监督检查
7.2.3工程验收合格后,分包方应提供相关质量证明文件
7.3质量纠纷处理:
7.3.1发生质量纠纷时,双方应友好协商解决
7.3.2协商不成,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼
8.安全生产
8.1安全生产责任
8.1.1分包方负责施工现场的安全管
文档评论(0)