装修泥水包工合同6篇.docx

装修泥水包工合同6篇

篇1

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.承包范围：泥水部分（包括卫生间、厨房、阳台、露台的防水及管道补漏）

4.承包方式：包工不包料（即材料由甲方负责采购，乙方只负责施工）

第二条工程造价及付款方式

1.工程造价：暂定大写：XX元（小写：XX元）最终结算以实际发生并验收合格的工程量为准。

2.付款方式：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方全部工程款。

第三条工程期限

1.本工程自XXXX年XX月XX日开始施工，工期XX天。乙方必须严格按照工期施工，由于乙方原因造成工期延误的，每延误一天，乙方需支付甲方违约金XX元。

2.由于甲方原因造成工期延误的，每延误一天，甲方需支付乙方XX元。

第四条工程质量及验收标准

1.工程质量必须达到合格标准。凡因乙方原因造成的质量问题，乙方必须无条件进行返修。因甲方原因造成的质量问题，甲方需承担相应的损失。

2.验收标准：以甲方的合理要求为准。

第五条双方职责及义务

1.甲方职责及义务：

（1）为乙方提供施工所用的水、电及主要材料，并运至施工现场。甲方需保证材料的供应及时性和质量。若因材料供应不及时或质量问题而影响工期或造成质量问题，责任由甲方承担。

（2）为乙方提供施工所需的机械设备和工具。甲方需保证设备的正常运转和安全性。若因设备故障或安全问题而影响工期或造成质量问题，责任由甲方承担。

（3）负责工程的整体协调和管理。甲方需确保各个施工环节的顺利进行和工程质量的有效控制。若因协调不力或管理不当而影响工期或造成质量问题，责任由甲方承担。

2.乙方职责及义务：

（1）按照甲方的要求和技术规范施工，确保工程质量达到合格标准。乙方需严格遵守施工规范和安全操作规程，确保施工过程中的安全和质量。若因乙方原因造成质量问题或安全事故，责任由乙方承担。

（2）按时提交工程量报表和结算资料，配合甲方进行竣工验收和结算工作。乙方需确保提交的报表和资料真实、准确、完整，并配合甲方进行必要的调整和修改。若因乙方原因影响结算进度或造成结算纠纷，责任由乙方承担。

（3）负责施工过程中的垃圾清理和废弃物处理工作。乙方需确保施工现场整洁、有序，符合环保要求。若因乙方原因造成环境污染或影响其他施工环节，责任由乙方承担。

第六条违约责任及赔偿损失

1.违约责任：双方应严格遵守合同条款，若一方违约，需承担相应的违约责任。具体违约责任根据违约方的原因和程度确定，可能包括罚款、赔偿损失等。

2.赔偿损失：若一方违约给另一方造成实际损失时，违约方需赔偿因此造成的损失。具体损失包括但不限于直接经济损失、间接经济损失等。

第七条合同生效及终止

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效前双方应确保合同条款的履行条件具备并承诺遵守合同条款。

2.合同终止：在合同执行过程中，如遇不可抗力或双方协商一致的情形时，可以终止合同。合同终止的具体事宜由双方协商确定并签订书面协议确认。

第八条争议解决及法律适用

1.争议解决：若双方在合同履行过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中双方应积极配合法院的调查取证工作并尊重法院的判决结果。在争议解决期间双方应继续履行合同中未发生争议的其他条款。

篇2

发包方（简称甲方）：_________

承包方（简称乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。

一、工程概况

1.工程地点：_________

2.工程名称：_________

3.承包范围：_________

4.承包方式：_________

二、工期及交付

1.乙方应按甲方要求的工期完成全部工作。

2.甲方要求工期：_________天。自_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日完工。

3.乙方应在工期截止日期前完成全部工作，并交付给甲方。

三、质量与验收

1.乙方应确保工程质量符合国家标准和甲方要