2024版安置房室内精装修工程施工合同（含智能家居配置）.docxVIP

2024版安置房室内精装修工程施工合同（含智能家居配置）

本合同目录一览

1.1合同双方基本信息

1.2合同标的及工程概况

1.3工程施工范围及内容

1.4工程施工质量及标准

1.5工程进度及工期安排

1.6合同价款及支付方式

1.7材料供应及验收

1.8施工安全及环保要求

1.9施工现场管理及协调

1.10保修及售后服务

1.11违约责任及处理

1.12争议解决方式

1.13合同生效及终止

1.14合同附件及补充协议

第一部分：合同如下：

第一条合同双方基本信息

1.1.1甲方（建设单位）：[甲方全称]

1.1.2乙方（施工单位）：[乙方全称]

1.1.3甲方联系人：[甲方联系人姓名]

1.1.4乙方联系人：[乙方联系人姓名]

1.1.5甲方联系方式：[甲方联系电话]

1.1.6乙方联系方式：[乙方联系电话]

1.1.7合同签订日期：[合同签订日期]

1.1.8合同签订地点：[合同签订地点]

第二条合同标的及工程概况

2.1.1工程名称：2024版安置房室内精装修工程

2.1.2工程地点：[具体工程地址]

2.1.3工程类型：住宅精装修

2.1.4工程规模：[工程总面积]

2.1.5工程概况：[简要工程描述]

第三条工程施工范围及内容

3.1.1施工范围：室内精装修工程，包括但不限于墙面、地面、顶面、门窗、水电等。

3.1.2施工内容：[详细施工项目列表]

3.1.3施工标准：[国家或行业标准及具体要求]

第四条工程施工质量及标准

4.1.1质量要求：确保工程质量符合国家或行业标准，达到甲方要求的装修效果。

4.1.2材料要求：所使用的材料须符合国家或行业标准，并经甲方认可。

4.1.3质量检验：工程完成后，由甲方或第三方进行质量检验。

第五条工程进度及工期安排

5.1.1工期：[合同约定工期]

5.1.2进度安排：[分阶段施工进度表]

5.1.3工期延误责任：因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

第六条合同价款及支付方式

6.1.1合同价款：[合同总价]

6.1.2付款方式：[付款节点及金额]

6.1.3付款条件：[付款条件及要求]

第七条材料供应及验收

7.1.1材料供应：乙方负责提供工程所需的全部材料。

7.1.2材料验收：甲方或委托第三方对材料进行验收，验收合格后方可使用。

7.1.3材料质量保证：乙方提供的材料应保证质量，如有质量问题，乙方应负责更换或赔偿。

第八条施工安全及环保要求

8.1.1安全责任：乙方负责施工现场的安全管理，确保施工安全。

8.1.2安全措施：乙方应制定详细的安全措施，包括但不限于施工现场的安全防护、消防设施、安全培训等。

8.1.3环保要求：乙方应遵守国家环保法规，采取有效措施减少施工对环境的影响。

第九条施工现场管理及协调

9.1.1施工现场管理：乙方应保持施工现场的整洁、有序，确保施工顺利进行。

9.1.2人员管理：乙方应对施工人员进行管理，确保其遵守合同规定和施工现场的各项规章制度。

9.1.3协调机制：甲方与乙方应建立有效的协调机制，及时解决施工过程中出现的问题。

第十条保修及售后服务

10.1.1保修期限：自工程竣工验收合格之日起，提供[保修期限]年的免费保修服务。

10.1.2保修内容：保修范围包括但不限于施工质量问题、材料质量问题等。

10.1.3售后服务：乙方应设立售后服务，及时响应甲方提出的维修和服务需求。

第十一条违约责任及处理

11.1.1违约情形：包括但不限于工期延误、质量不符合要求、材料供应不及时等。

11.1.2违约责任：违约方应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

11.1.3违约处理：违约发生后，双方应协商解决，协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。

第十二条争议解决方式

12.1.1争议解决：合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。

12.1.2仲裁：协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼或向合同约定的仲裁机构申请仲裁。

第十三条合同生效及终止

13.1.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。

13.1.2终止条件：合同履行完毕或双方协商一致解除合同。

13.1.3终止程序：合同终止应书面通知对方，并办理相关手续。

第十四条合同附件及补充协议

14.1.1附件：本合同附件包括但不限于工程图纸、施工方案、材料清单等。

14.1.2补充协议：本合同如有未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第二部分：第三方介入后的修正

第一条第三方定义

1.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲方或乙方邀请或选定的，为合同履行