2024碧桂园建设工程施工合同.docx

第PAGE页共NUMPAGES页

2024碧桂园建设工程施工合同

合同目录

第一章：合同总则

1.1合同目的与原则

1.2合同适用范围

1.3合同的法律效力

第二章：合同当事人

2.1甲方（业主）信息

2.2乙方（承包商）信息

2.3双方的资质与资格

第三章：工程概况

3.1工程名称及地点

3.2工程内容与规模

3.3工程质量与技术标准

第四章：合同价款与支付方式

4.1合同总价

4.2预付款与进度款

4.3支付条件与时间

第五章：工程进度与工期

5.1工程进度计划

5.2工期要求

5.3工期调整与延期

第六章：工程质量与验收

6.1质量保证措施

6.2质量检查与验收

6.3质量缺陷责任

第七章：安全生产与环境保护

7.1安全生产责任

7.2安全生产措施

7.3环境保护与治理

第八章：合同变更、转让与解除

8.1合同变更条件与程序

8.2合同转让限制

8.3合同解除条件与后果

第九章：违约责任

9.1违约情形与认定

9.2违约责任承担

9.3赔偿范围与计算方法

第十章：争议解决

10.1争议解决方式

10.2协商与调解

10.3仲裁与诉讼

第十一章：合同的生效、终止与续签

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

11.3合同续签条件

第十二章：附加条款

12.1特殊约定

12.2补充协议

12.3其他事项

第十三章：签字栏

13.1甲方代表签字

13.2乙方代表签字

13.3签订日期

13.4签订地点

合同编号：_______

第一章：合同总则

1.1合同目的与原则

本合同旨在规范甲乙双方在2024年碧桂园建设工程施工项目中的权利义务关系，确保工程顺利进行。

1.2合同适用范围

本合同适用于乙方承担的2024年碧桂园建设工程施工项目的全部工作内容。

1.3合同的法律效力

本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方均具有法律约束力。

第二章：合同当事人

2.1甲方（业主）信息

甲方名称：______

甲方地址：______

甲方法定代表人：______

2.2乙方（承包商）信息

乙方名称：______

乙方地址：______

乙方法定代表人：______

2.3双方的资质与资格

2.3.1甲方资质

2.3.2乙方资质

2.3.3资质审查与确认

第三章：工程概况

3.1工程名称及地点

工程名称：2024年碧桂园建设工程

工程地点：______

3.2工程内容与规模

3.2.1工程内容

3.2.2工程规模

3.3工程质量与技术标准

3.3.1质量标准

3.3.2技术规范

第四章：合同价款与支付方式

4.1合同总价

本工程合同总价为人民币（大写）______元整。

4.2预付款与进度款

4.2.1预付款比例与支付时间

4.2.2进度款支付条件

4.3支付条件与时间

4.3.1支付条件

4.3.2支付时间节点

第五章：工程进度与工期

5.1工程进度计划

乙方应根据甲方确认的工程进度计划执行施工。

5.2工期要求

工程总工期为______天，乙方应确保按时完成。

5.3工期调整与延期

5.3.1工期调整条件

5.3.2延期责任与处理

第六章：工程质量与验收

6.1质量保证措施

乙方应建立完善的质量保证体系。

6.2质量检查与验收

6.2.1检查标准

6.2.2验收程序

6.3质量缺陷责任

6.3.1缺陷责任期

6.3.2缺陷修复责任

第七章：安全生产与环境保护

7.1安全生产责任

乙方应严格遵守安全生产法律法规。

7.2安全生产措施

7.2.1安全教育培训

7.2.2安全防护措施

7.3环境保护与治理

7.3.1环境保护措施

7.3.2污染治理责任

第八章：合同变更、转让与解除

8.1合同变更条件与程序

双方可协商一致变更合同内容。

8.2合同转让限制

未经甲方书面同意，乙方不得转让合同权利义务。

8.3合同解除条件与后果

8.3.1解除条件

8.3.2解除后果

第九章：违约责任

9.1违约情形与认定

包括但不限于未按期支付款项、未按期完成工程等。

9.2违约责任承担

违约方应承担由此给对方造成的损失。

9.3赔偿范围与计算方法

9.3.1直接损失

9.3.2间接损失

（注：以上内容为合同前半部分的示例文本，具体条款需根据实际情况进行调整和完善。）

第十章：争议解决

10.1争议解决方式

双方因履行合同发生争议，应首先通过友好协商解决。

10.2协商与调解

协商不成时，可向双方认可的调解机构申请调解。

10.3仲裁与诉讼

调解无效时，双方同意提交至______仲裁委员会仲裁，或向______人民法院提起诉讼。

第十一章：合同的生效、终止与续签