铁路建设工程施工合同协议书范本5篇.docxVIP

铁路建设工程施工合同协议书范本5篇

篇1

甲方（发包人）：__________

乙方（承包人）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程承包方式：__________

4.工程范围和内容：__________

第二条合同工期

1.本合同工期为：__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

2.乙方应在规定工期内完成全部工作。如遇下列情况，乙方可书面申请顺延工期：

（1）因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工的；

（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而被迫停工的；

（3）因甲方延期支付工程款项导致乙方无法继续施工的。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程总造价为：__________元（大写：__________元）。

2.支付方式：__________。

第四条工程质量及验收标准

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度，分阶段向甲方代表提交质量验收报告。如果工程质量不合格，乙方应无条件进行返工或修改，并承担一切费用。

3.工程质量检验应按《铁路工程施工及质量验收规范》执行。

4.甲方应在收到乙方质量验收报告后，尽快给予答复。如果甲方代表在规定时间内未提出答复意见，则视为验收合格。

5.工程竣工验收，应以施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程为依据。验收合格后，双方应签订工程竣工验收证书。

6.甲方代表在验收合格后，应尽快向乙方支付工程尾款。如果甲方拒绝或无力支付，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

第五条违约责任及损害赔偿

1.甲方如违反合同规定，未能在规定时间内支付工程款项或提出合理变更计划，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的经济损失。

2.乙方如违反合同规定，未能在规定工期内完成全部工作，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的经济损失。

3.如果因乙方的施工质量问题导致工程无法正常运行或造成人身伤害、财产损失等严重后果，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任。

4.如果因不可抗力导致双方无法按时履行合同义务，双方应相互理解并协商解决方案。但如因一方原因导致另一方损失，违约方应承担相应的赔偿责任。

第六条争议解决方式

1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先尝试通过友好协商解决。如果协商不成，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行本合同中不涉及争议的其他条款。

2.双方同意，在争议解决期间，任何一方不得擅自更改或解除本合同，直至争议解决并达成新的协议为止。同时，双方应继续履行保密义务和其他合作义务。

3.争议解决后，双方应认真总结争议原因和教训，加强沟通和协作，共同推动铁路建设事业的发展。同时，双方应继续履行本合同的各项条款和约定。

篇2

甲方：XXX铁路建设有限公司

乙方：XXX建筑公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方铁路建设工程施工事项达成以下协议：

一、工程概况

工程名称：XXX铁路建设工程

工程地点：XXX

工程内容：铁路线路施工、桥梁建设、隧道开挖等

二、合同双方的权利和义务

1.甲方权利和义务

（1）甲方应按照合同约定向乙方支付工程款。

（2）甲方应协助乙方解决施工过程中的相关问题，确保施工顺利进行。

（3）甲方应监督乙方的施工质量、进度和安全，确保工程符合设计要求和标准。

2.乙方权利和义务

（1）乙方应按照合同约定完成工程施工任务。

（2）乙方应确保施工质量符合设计要求和标准，并按时完成施工进度。

（3）乙方应遵守施工安全规定，确保施工过程中的人身和财产安全。

（4）乙方应配合甲方的监督和管理，及时解决施工过程中出现的问题。

三、工程款支付方式

1.甲方应按照合同约定的支付节点向乙方支付工程款。

2.乙方应在每个支付节点前向甲方提交相应的发票和付款申请。

3.甲方应在收到乙方付