2025二建考试《施工管理》难点施工承包合同的主要内容.docxVIP

?合同编号：

鉴于甲方为2025二建考试《施工管理》难点施工项目的业主，具备施工条件并需委托具备相关资质的施工单位进行施工；乙方为具备从事施工业务资质和能力的施工单位，愿意承担该施工项目的施工任务。为了明确双方的权利义务，保证施工项目的顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，经双方协商一致，订立本合同。

第一条合同标的

1.2乙方应按照本合同约定的质量标准、施工周期和施工技术要求完成本项目的施工任务。

第二条合同价格

2.1本合同的合同价为人民币（大写）：元整（小写）：元。

2.2乙方在合同签订后，应向甲方提交履约保证金，履约保证金金额为合同价的5%。履约保证金在乙方按合同约定完成施工任务并经验收合格后无息退还。

第三条施工工期

3.1本项目的施工工期为个月，自双方签订合同之日起计算。

3.2乙方如因自身原因导致施工进度延误，应按照甲方要求采取措施加快施工进度，并承担产生的一切责任和损失。

第四条质量标准

4.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求，保证本项目施工质量符合设计文件及施工技术规范的要求。

4.2乙方应承担施工过程中的质量检查、验收和保修责任。

第五条合同的履行

5.1甲方应按照合同约定及时向乙方支付合同价款。

5.2乙方应按照合同约定的施工内容、质量标准、施工周期完成施工任务。

5.3双方应共同配合，确保施工过程中的沟通与协调。

第六条违约责任

6.1乙方如未按照合同约定完成施工任务，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为本合同价款的%。

6.2甲方如未按照合同约定支付合同价款，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金为本合同价款的%。

第七条争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的施工任务完成后终止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：法定代表人（或授权代表）：

签订日期：年月日签订日期：年月日

注意事项及解决办法：

1.合同的履行：确保双方按照合同约定的内容、质量和工期完成各自的责任。如出现违约情况，应按照合同约定的违约责任进行解决。

2.合同的修改和补充：在合同履行过程中，如出现需要修改或补充的情况，双方应协商一致，并签订书面修改或补充协议。

3.争议解决：在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

4.合同的终止：合同约定的施工任务完成后，本合同自动终止。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指2025二建考试《施工管理》难点施工项目的业主。

2.乙方：指具备从事施工业务资质和能力的施工单位。

3.合同价款：指双方约定的为本项目施工所支付的金额。

4.履约保证金：指乙方按照合同约定向甲方提交的，以确保乙方履行合同义务的保证金。

5.违约金：指一方未履行或未完全履行合同约定的义务，应向对方支付的违约赔偿金。

6.施工工期：指双方约定的完成本项目施工的时间期限。

7.质量标准：指乙方按照国家标准、行业标准和甲方的要求，保证本项目施工质量应达到的要求。

8.设计文件：指本项目施工所依据的设计图纸、技术规范等文件。

9.保修责任：指乙方在施工完成后，对施工质量承担一定期限的保修责任。

10.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商或法律途径进行解决的方式。

应用场合：

1.2025二建考试《施工管理》难点施工项目。

2.甲方为具备施工条件并需委托具备相关资质的施工单位进行施工的情况。

3.乙方为具备从事施工业务资质和能力的施工单位，愿意承担该施工项目的施工任务的情况。

补充条款：

1.甲方如需提前或延期完成施工项目，应与乙方协商一致，并签订书面变更协议。

2.如遇不可抗力因素导致施工进度延误，双方应协商一致，并根据情况调整施工工期。

3.甲乙双方应遵守国家有关法律法规，不得违法从事施工活