耕地质量监测点建设工程合同书5篇.docx

耕地质量监测点建设工程合同书5篇

篇1

甲方（发包方）：[甲方名称]

乙方（承包方）：[乙方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就耕地质量监测点建设工程达成以下协议：

一、工程概况

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：建设耕地质量监测点，包括监测点的选址、设计、施工、设备安装等。

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币[合同价款]元整。

2.支付方式：合同签订后，甲方应支付乙方合同价款的[支付比例]作为预付款。工程竣工验收合格后，甲方应支付剩余的合同价款。

三、工期及进度

1.工期：自合同签订之日起，乙方应在[工期]天内完成工程建设。

2.进度：乙方应每月向甲方提交工程进度报告，确保工程按照合同约定的进度进行。

四、质量保证

1.乙方应确保工程质量符合相关法律法规及标准的要求。

2.甲方有权对工程质量进行监督，并提出改进意见。乙方应及时采纳并改进。

五、安全保证

1.乙方应确保工程施工过程中的安全，采取必要的安全措施，防止事故发生。

2.甲方有权对乙方的安全措施进行检查，并提出改进意见。乙方应及时采纳并改进。

六、违约责任

1.甲方未按照合同约定支付合同价款或预付款的，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

2.乙方未按照合同约定完成工程建设或存在重大质量问题，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

3.甲方和乙方均应承担因自身过错导致的违约责任。

七、争议解决

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体方式如下：仲裁方式解决。如协商不成，任何一方均可向仲裁机构申请仲裁。仲裁裁决具有法律效力，双方应遵守仲裁裁决结果。如仲裁仍无法解决问题，双方可通过诉讼解决。法院管辖地应为甲方所在地。在争议解决过程中，双方应继续履行合同中未发生争议的部分。

2.争议解决期间，双方应遵守合同中的保密条款，不得泄露与争议有关的保密信息。

3.争议解决期间，双方应积极配合，协助仲裁机构或法院进行证据保全、调查取证等工作。

4.争议解决后，双方应继续履行合同义务，共同完成工程建设任务。如合同无法继续履行，双方可协商解除合同。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解除合同。具体方式如下：仲裁方式解除。如协商不成，任何一方均可向仲裁机构申请仲裁。仲裁裁决具有法律效力，双方应遵守仲裁裁决结果。如仲裁仍无法解决问题，双方可通过诉讼解除。法院管辖地应为甲方所在地。在合同解除过程中，双方应遵守合同中的保密条款，不得泄露与合同解除有关的保密信息。合同解除后，双方应积极配合，协助仲裁机构或法院进行财产清算、移交等工作。如因一方过错导致合同无法继续履行或解除的，过错方应承担相应的违约责任和赔偿责任。如因不可抗力导致合同无法继续履行或解除的，双方应友好协商解决方案并共同承担风险损失。

篇2

合同编号：XXXX

甲方（发包方）：XXXX

乙方（承包方）：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就耕地质量监测点建设工程签订本合同。

一、工程概况

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：耕地质量监测点的建设，包括监测点的选址、设计、施工等。

二、工程期限

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.如遇不可抗力因素，导致工程无法按时完成，乙方应及时向甲方说明情况，并协商解决方案。

三、工程造价及支付方式

1.工程总造价：人民币XX元（大写：XX元整）

2.支付方式：合同签订后，甲方应支付乙方工程总造价的XX%作为预付款，即人民币XX元（大写：XX元整）。剩余款项在工程竣工验收合格后一次性支付。

3.乙方应提供正规的发票及收据作为收款凭证。

四、工程质量及验收标准

1.工程质量应符合《中华人民共和国耕地质量保护法》及相关法律法规的规定。

2.验收标准应按照国家有关耕地质量监测点的建设标准执行。

3.乙方应提供完整的工程资料，包括施工图纸、施工记录、验收报告等。

4.甲方应在收到乙方提交的验收报告后，及时组织验收，并签署验收意见。

五、双方权利义务

1.甲方应按时支付工程款，确保工程的顺利进行。甲方应协助乙方解决施工过程中的问题，为乙方提供必要的支持和保障。

2.乙方应按时开工，确保工程按时完成。