广东省住建厅 施工合同范本8篇.docx

广东省住建厅施工合同范本8篇

篇1

合同编号：[合同编号]

甲方（发包人）：[甲方名称]

乙方（承包人）：[乙方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程实际情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，共同签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程规模：[工程规模]

二、工期

1.承包人应在合同生效之日起[生效之日起天数]天内完成工程施工。

2.因发包人原因造成工期延误，承包人有权要求发包人支付相应的费用。

三、质量

1.承包人应确保施工质量符合合同约定及国家相关标准。

2.因承包人原因造成工程质量问题，承包人应承担相应的责任。

四、价款与支付

1.工程总价款为[工程总价款]元。

2.发包人应在合同签订后[签订后支付比例]天内支付工程总价款的[支付比例]%。

3.剩余款项应在工程竣工验收后[验收后支付比例]天内支付。

五、施工准备与现场条件

1.发包人应确保施工场地具备施工条件，包括道路、水电等基础设施。

2.承包人应在施工前对现场进行踏勘，确认施工条件。

六、施工变更与调整

1.如需对施工合同进行变更或调整，应经双方协商一致，并签订书面协议。

2.变更或调整的内容应包括工程内容、工期、价款等，并明确双方的权利和义务。

七、竣工验收与结算

1.工程竣工验收应按合同约定及国家相关标准进行。

2.竣工验收合格后，承包人应提交结算资料，发包人应在[验收后结算时间]天内完成结算审核。

3.结算审核完成后，发包人应向承包人支付剩余款项。

八、保修与售后

1.承包人应提供一定年限的保修期，保修期自竣工验收之日起算。

2.在保修期内，如因承包人原因造成工程质量问题，承包人应承担相应的维修费用。

3.保修期结束后，发包人应向承包人支付保修金。

九、违约责任与赔偿

1.如因一方违约造成对方损失，违约方应赔偿因此给对方造成的全部损失。

2.因不可抗力因素导致一方违约的，违约方不承担违约责任。但应及时通知对方，并提供相关证明材料。

3.因发包人原因造成工期延误或工程质量问题的，发包人应承担相应的违约责任和赔偿责任。因承包人原因造成工期延误或工程质量问题的，承包人应承担相应的违约责任和赔偿责任。如因第三方原因造成工期延误或工程质量问题的，双方应协商解决。如协商不成的，可依法向有关机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。在合同执行过程中如发生争议或纠纷，双方应友好协商解决。协商不成的，可依法向有关机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。在合同执行过程中如发生争议或纠纷时，双方应友好协商解决。协商不成的，可依法向有关机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

篇2

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条双方权利和义务

1.甲方负责提供必要的施工图纸、技术资料和现场管理工作。乙方应严格按照施工图纸和技术资料进行施工，确保工程质量。

2.乙方应做好施工前的准备工作，制定施工计划，并按时进场施工。甲方应按时支付工程进度款，确保乙方能够按时支付工人工资和材料费用。

3.乙方在施工过程中应注意安全施工，防止事故发生。甲方应提供必要的安全保障措施。

4.乙方应积极配合甲方的现场管理工作，确保施工进度和质量。甲方应尊重乙方的劳动成果，按时验收工程。

第三条工程价款及支付方式

1.工程价款：[价款金额]

2.支付方式：[支付方式]

第四条工程验收及保修

1.工程验收：工程完工后，乙方应提交验收申请，甲方应在收到申请后及时进行验收。验收标准和方法应按照合同条款和施工图纸进行。验收合格后，甲方应出具验收报告。

2.工程保修：乙方应提供一定期限的保修服务，保修期限自工程验收合格之日起计算。保修期间，乙方应对工程进行维护和检修，确保工程质量。甲方在保修期间发现工程质量问题，应及时通知乙方进行修复。

第五条违约责任及争议解决

1.违约责任：