乳胶漆粉刷施工安全责任协议书7篇.docx

乳胶漆粉刷施工安全责任协议书7篇

篇1

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乳胶漆粉刷施工的安全责任事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程造价：_________

4.工程内容：_________

二、安全责任

1.甲方责任

（1）甲方应当向乙方提供施工所需的安全条件和环境，确保施工现场符合安全施工的要求。

（2）甲方应当向乙方进行安全技术交底，告知施工过程中可能存在的安全风险及防范措施。

（3）甲方应当定期对施工现场进行安全检查，及时发现并处理存在的安全隐患。

2.乙方责任

（1）乙方应当严格遵守安全施工的规定，确保施工过程中人员和设备的安全。

（2）乙方应当接受甲方的安全技术交底，并按照要求采取相应的安全措施。

（3）乙方应当定期对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。

（4）乙方在施工中如发生安全事故，应当及时报告甲方，并配合甲方进行事故调查和处理。

三、违约责任

1.甲方未按照协议提供安全条件或未进行安全技术交底的，乙方有权要求甲方限期改正；甲方逾期未改正的，乙方有权解除合同。

2.乙方在施工过程中违反安全施工规定的，甲方有权要求乙方限期改正；乙方逾期未改正的，甲方有权解除合同。

3.因一方违约造成另一方损失的，违约方应当赔偿因此造成的损失。

四、争议解决

1.甲乙双方在履行协议过程中发生争议的，应当首先通过友好协商解决；协商不成的，可以通过仲裁或诉讼解决。

2.仲裁或诉讼应当在协议签订地的人民法院或仲裁机构进行。

五、其他条款

1.本协议自双方签字或盖章之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本协议未尽事宜，双方可以签订补充协议进行约定。

甲方（签字或盖章）：_________

日期：_________年_________月_________日

乙方（签字或盖章）：_________

日期：_________年_________月_________日

篇2

甲方（发包人）：__________

乙方（承包人）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承包甲方乳胶漆粉刷施工工程达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程造价：__________

4.工程内容：__________

二、施工期限

1.乙方应在签订合同后尽快组织施工，确保工程按时完成。

2.如有特殊情况，乙方应及时向甲方说明原因，并协商解决方案。

三、付款方式

1.甲方应按合同约定向乙方支付工程款。具体支付方式及时间如下：__________

2.乙方应在收到工程款后及时向甲方提供正规发票。

四、施工要求及质量保证

1.乙方应严格按照国家相关施工规范及甲方要求进行施工。

2.乙方应确保施工质量符合合同约定及甲方要求。

3.如因乙方施工质量问题导致工程返工或整改，乙方应承担相应责任及费用。

五、安全施工责任

1.乙方应严格遵守国家相关法律法规及甲方安全施工规定。

2.乙方应确保施工人员具备相应的施工技能和安全意识。

3.乙方应在施工前进行安全施工教育，并配备必要的安全设备。

4.如因乙方违反安全施工规定导致事故发生，乙方应承担相应责任及费用。

六、违约责任

1.甲乙双方在签订合同后应严格遵守合同约定。如一方违反合同约定，应承担相应违约责任。

2.乙方在施工过程中如因自身原因造成工程延期或质量问题，应承担相应责任及费用。

3.甲方如未按照合同约定向乙方支付工程款，应承担相应违约责任。

七、争议解决方式

1.甲乙双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体约定如下：__________

2.仲裁或诉讼地点为合同签订地或工程所在地。仲裁或诉讼费用由败诉方承担。

3.在仲裁或诉讼期间，除有争议的部分外，其他条款的履行不受影响。

八、其他约定事