旧小区综合改造防水改造外墙保温施工合同7篇.docx

旧小区综合改造防水改造外墙保温施工合同7篇

篇1

#甲方（业主委员会）：

名称：[业主委员会名称]

地址：[业主委员会地址]

联系人：[业主委员会联系人]

联系电话：[业主委员会联系电话]

#乙方（施工单位）：

名称：[施工单位名称]

地址：[施工单位地址]

联系人：[施工单位联系人]

联系电话：[施工单位联系电话]

#工程概况：

工程地点：[工程地点]

工程内容：防水改造及外墙保温施工

#工程造价及付款方式：

1.工程造价：[工程造价]元。该造价已包括材料费、人工费、管理费及税金等全部费用。

2.付款方式：甲方在签订合同后支付乙方工程总造价的[比例]作为预付款，即[预付款金额]元。剩余款项在乙方完成全部工程内容并通过甲方验收后一次性支付。

#施工期限及进度要求：

1.施工期限：本工程自[开工日期]开始，至[竣工日期]结束，工期为[工期天数]天。

2.进度要求：乙方需按照甲方要求的施工进度进行，确保工程按期完成。甲方将不定期检查施工进度，乙方需配合甲方进行进度汇报。

#工程质量及保修期：

1.工程质量：乙方需确保施工质量符合国家标准及甲方要求，如因施工质量问题导致的返工、维修等费用由乙方自行承担。

2.保修期：工程竣工验收后，乙方需提供至少[保修期年限]年的保修服务。在保修期内，如因施工原因导致的质量问题，乙方需无偿进行维修。

#违约责任：

1.甲方违约：如甲方未能按合同约定支付款项或提出合理要求，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

2.乙方违约：如乙方未能按合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

#争议解决方式：

如双方在施工过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。在争议处理过程中，双方应继续履行合同中未涉及争议的其他部分。

#合同生效条件及时间：

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，具有法律约束力。合同一式两份，甲乙双方各执一份。未尽事宜，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

篇2

#甲方（业主委员会）：

名称：[业主委员会名称]

地址：[业主委员会地址]

联系人：[业主委员会联系人]

联系电话：[业主委员会联系电话]

#乙方（施工单位）：

名称：[施工单位名称]

地址：[施工单位地址]

联系人：[施工单位联系人]

联系电话：[施工单位联系电话]

#工程概况：

工程地点：[工程地点]

工程内容：防水改造及外墙保温施工

#工程造价及支付方式：

1.工程造价：[工程造价]

2.支付方式：银行转账，签订合同后支付50%款项，工程验收合格后支付剩余50%款项。

3.支付时间：签订合同后7个工作日内支付50%款项，工程验收合格后7个工作日内支付剩余50%款项。

#工程期限及进度：

1.工程期限：自合同签订之日起，工程应在[工程期限]天内完成。

2.工程进度：乙方应按月向甲方提交工程进度报告，确保工程按计划进行。

3.工程验收：工程完成后，乙方应提交验收申请，甲方应在收到申请后7个工作日内组织验收。

#工程质量及保修期：

1.工程质量：乙方应确保施工质量符合相关标准，使用合格的建筑材料。

2.保修期：工程验收合格后，乙方应提供至少[保修期]年的保修服务。保修期内，如因施工原因造成的问题，乙方应负责免费维修。

#甲方责任及义务：

1.甲方责任：甲方负责提供施工所需的水电及现场协调。确保施工顺利进行。

2.甲方义务：甲方应按时支付工程进度款及尾款，确保工程资金到位。

#乙方责任及义务：

1.乙方责任：乙方负责工程的施工及保修服务，确保工程质量符合标准。

2.乙方义务：乙方应按时提交工程进度报告及验收申请，确保工程按计划进行。同时，乙方应提供免费的施工咨询及技术支持服务。

#违约责任及争议解决：

1.违约责任：如一方违约，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的实际损失。

2.争议解决：如双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

#合同生效及变更：