土石方承包运输协议合同7篇.docx

土石方承包运输协议合同7篇

篇1

发包方（简称甲方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

承包方（简称乙方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就土石方承包运输事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX土石方运输工程

2.工程地点：XXXX

3.工程范围：土石方的挖掘、运输和处理

4.工程要求：按照甲方提供的施工图纸和技术要求，进行土石方的挖掘、运输和处理，确保工程质量符合相关标准。

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包土石方运输工程，包括挖掘、运输和处理等费用。

2.乙方需自行承担挖掘、运输和处理土石方所需的全部费用，包括设备采购、人员工资、保险费用等。

3.乙方需按照甲方的要求，按时按量完成土石方的挖掘、运输和处理任务。

三、合同价款及支付方式

1.本工程采用固定单价的方式计价，单价为每立方XX元。

2.乙方完成土石方的挖掘、运输和处理任务后，甲方将按照实际完成的工程量结算合同价款。

3.甲方将在乙方完成土石方的挖掘、运输和处理任务后XX个工作日内，完成工程款的支付。

四、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付合同价款，需向乙方支付违约金，违约金为合同总金额的XX%。

2.乙方如未按照合同约定完成土石方的挖掘、运输和处理任务，需向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的XX%。

3.如因乙方原因导致土石方运输工程出现质量问题，乙方需承担相应的赔偿责任。

五、其他约定

1.乙方在土石方运输工程中需遵守相关法律法规和甲方的规章制度，确保安全生产和环境保护。

2.乙方需对参与土石方运输工程的人员进行安全教育和培训，确保人员安全。

3.如因不可抗力原因导致土石方运输工程无法按时完成，乙方需及时告知甲方，双方协商解决方案。

六、争议解决方式

如双方在土石方承包运输过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和诉讼程序规定。判决生效前，双方应继续履行本合同约定的义务。判决生效时，双方应按照判决结果执行。若判决结果与本合同不符，双方应重新协商并签订补充协议。

七、合同生效及终止条件

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行本合同约定的义务。任何一方不得擅自变更或解除本合同。如需变更或解除本合同，应经过双方协商并签订书面补充协议。

2.当土石方运输工程完成并验收合格后，本合同自然终止。双方应在本合同终止前进行结算和清理工作，确保双方权益得到保障。若因一方原因导致合同无法按时终止或出现其他纠纷问题，应由该方承担相应的法律责任。

甲方（签字/盖章）：XXXX

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（签字/盖章）：XXXX

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

甲方（发包方）：XXXXXX有限公司

乙方（承包方）：XXXXXX运输有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方土石方工程承包给乙方施工运输事宜，达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX土石方工程

2.工程地点：XXXXXX

3.工程内容：土石方挖掘、运输、卸载及现场平整等

4.承包范围：具体范围详见附件一《承包范围图》

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：共计XX天

三、双方权利和义务

1.甲方权利和义务

（1）甲方应确保工程现场具备施工条件，并提供必要的水、电、道路等设施。

（2）甲方应按照合同约定支付乙方工程款。

（3）甲方应协助乙方处理与当地政府及居民的关系。

2.乙方权利和义务

（1）乙方应确保施工人员具备相应的施工技能和安全意识。

（2）乙方应按照合同约定完成土石方工程，并保证工程质量。

（3）乙方应确保施工安全，如发生安全事故，乙方应承担全部责任。

（4）乙方应积极配合甲方处理与当地政府及居民的关系。

四、工程价款及支付方式

1.工程价款：具体价款详见附件二《工程价款表》

2.支付方式：甲方应按照合同约定，以银行转账方式支付乙方工程款。