旧楼改暖气工程协议书7篇.docxVIP

旧楼改暖气工程协议书7篇

篇1

甲方（业主委员会）：

乙方（施工单位）：

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就旧楼改暖气工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：旧楼改暖气工程

2.工程地点：甲方所住旧楼

3.工程内容：对甲方所住旧楼的供暖系统进行改造，提升供暖效果

二、工程期限

1.工程开工时间：XXXX年XX月XX日

2.工程竣工时间：XXXX年XX月XX日

3.工程总天数：XX天

三、工程造价

1.工程预算：人民币XX元整（大写：XX元整）

2.工程造价：人民币XX元整（大写：XX元整）

四、工程质量

1.乙方必须按照国家和地方有关工程质量的标准和规范进行施工，确保工程质量符合设计要求和合同约定。

2.甲方有权对工程质量进行监督，并提出改进意见。乙方应当积极改进，确保工程质量达到甲方满意。

五、付款方式

1.甲方应当在工程开工前向乙方支付工程总造价的XX%作为预付款。即人民币XX元整（大写：XX元整）。

2.乙方在工程竣工后，应当向甲方提供完整的结算资料。甲方在收到结算资料后，应当在XX个工作日内进行结算审核。审核无误后，甲方应当向乙方支付剩余的工程款。即人民币XX元整（大写：XX元整）。

3.乙方在收到全部工程款后，应当向甲方出具正式的发票。

六、违约责任

1.甲方和乙方应当全面履行本合同的约定。如果一方违约，违约方应当向另一方支付违约金。违约金的数额为合同总造价的XX%。即人民币XX元整（大写：XX元整）。

2.如果因违约给另一方造成损失的，违约方还应当赔偿另一方的全部损失。包括直接损失和间接损失。

七、争议解决

1.甲方和乙方在履行本合同过程中发生争议时，应当首先通过友好协商解决。如果协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应当继续履行本合同的其他部分。

2.争议解决期间所发生的费用由双方平均承担。如果最终判决由一方承担全部责任的，则该方应当承担全部费用。

八、其他约定事项

1.甲方和乙方在签订合同时，应当提供有效的身份证明和联系方式。如果一方提供的身份信息与实际情况不符或者联系方式有误的，则应当承担相应的法律责任。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字或者盖章之日起生效。

3.在合同履行过程中，任何一方不得擅自变更或者解除合同。如需变更或者解除合同的，应当经过双方协商一致并签订书面协议。

4.本合同未尽事宜由双方另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

5.在合同履行过程中如遇到不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方应当友好协商解决方案。如协商不成的，任何一方均有权向法院提起诉讼要求解除合同并赔偿损失。

篇2

甲方：XXX（以下简称甲方）

乙方：XXX（以下简称乙方）

为了明确甲乙双方在旧楼改暖气工程中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方协商一致，签订本协议。

一、工程概况

1.工程名称：旧楼改暖气工程

2.工程地点：XXX

3.工程内容：改造原有暖气系统，安装新暖气片，并连接至中央供暖系统。

4.承包范围：本次改造仅涉及暖气系统的安装和连接，不包括中央供暖系统的建设和维护。

5.承包方式：乙方以包工包料的方式承包本工程。

二、工程期限

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：合同总工期为XX天，如遇特殊情况可适当调整。

4.延期责任：如因乙方原因导致工期延误，乙方需承担相应责任。

三、合同价款及支付方式

1.合同总价款：本合同总价款为人民币XX元（大写：XX）。

2.支付方式：甲方需在合同签订后支付合同总价款的XX%作为预付款，即人民币XX元（大写：XX）。剩余款项需在工程竣工并通过验收后支付。

四、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1.提供施工所需的场地和设施，确保施工顺利进行。

2.协助乙方办理相关施工手续，确保施工合法合规。

3.对乙方的施工质量进行监督，确保工程质量符合要求。

4.按照合同约定支付工程款项，确保乙方的合法权益得到保障。

5.负责提供施工用水、用电等资源，确保施工顺利进行。

6.负责协调其他相关单位，确保施工过程中不发生纠纷和冲突。