2025用电隐患整改工程施工合同书线路整改施工合同.docxVIP

?合同编号：

甲方（供电方）：

地址：

联系方式：

乙方（施工方）：

地址：

联系方式：

鉴于甲方存在用电隐患，为了确保电力供应安全，甲乙双方经充分协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：2025用电隐患整改工程施工合同书线路整改施工合同

1.2工程地点：

1.3工程内容：乙方按照甲方提供的用电隐患整改方案，对甲方的电力设施进行整改，确保用电安全。

二、合同价格

2.1本工程合同总价为人民币元（大写：元整），包括但不限于材料费、人工费、交通费等。

2.2乙方在施工过程中，如遇特殊情况需增加费用，应提前向甲方报告，经甲方同意后方可增加。

三、合同履行

3.1甲方应在本合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同总价款的50%作为预付款。

3.2乙方应在接到预付款后，按照约定的工期开始施工。

3.3乙方应按照约定的标准和质量完成施工，并对施工过程中的安全负责。

3.4甲方应按照约定的时间支付剩余的50%合同总价款。

四、违约责任

4.1如乙方未能按照约定的工期完成施工，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同总价款的1%乘以逾期天数。

4.2如甲方未能按照约定的时间支付合同价款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式同上。

五、争议解决

5.1对于因履行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他

6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

6.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（供电方）：

乙方（施工方）：

签订日期：

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和履行应严格遵守国家相关法律法规，确保合同的合法性、有效性。

解决办法：双方应仔细审查合同内容，确保不违反国家法律法规，必要时可咨询专业法律人士。

2.合同价款的支付和收取应符合合同约定，如有争议应按约定解决。

解决办法：双方应明确支付和收取合同价款的时间、方式，并在合同中予以约定。如发生争议，应协商解决，协商不成可依法向人民法院提起诉讼。

3.乙方应按照约定的标准和质量完成施工，如未能按照约定完成施工，甲方有权要求乙方承担违约责任。

解决办法：乙方应严格按照约定的标准和质量完成施工，如有特殊情况导致无法按约定完成施工，应及时与甲方沟通，寻求延期或调整合同内容的解决方案。

4.甲方应按照约定的时间支付合同价款，如未能按照约定支付，乙方有权拒绝继续施工。

解决办法：甲方应按照约定的时间支付合同价款，如有特殊情况导致无法按约定支付，应及时与乙方沟通，寻求延期支付的解决方案。

5.双方在履行合同过程中应遵守合同保密条款，不得泄露对方的商业秘密和个人信息。

解决办法：双方应严格遵守合同保密条款，如发生泄露，应立即采取措施停止泄露行为，并赔偿对方造成的损失。

涉及到的法律名词及名词解释：

1.供电方：指提供电力服务的法人或其他组织。

2.施工方：指承担电力设施整改施工的法人或其他组织。

3.用电隐患：指在电力使用过程中可能造成人身伤害、财产损失或影响电力设施正常运行的安全隐患。

4.合同总价款：指双方约定的完成本合同工程所需支付的全部费用。

5.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的赔偿金。

6.工期：指乙方完成本合同工程所需的时间。

7.补充协议：指对本合同未尽事宜进行补充约定的协议。

8.人民法院：指具有管辖权的人民法院，根据我国《民事诉讼法》的规定，合同纠纷案件由被告所在地或者合同履行地人民法院管辖。

应用场合：

1.适用于甲方（供电方）与乙方（施工方）之间就用电隐患整改工程施工达成的一致协议。

2.适用于对现有电力设施进行整改，以提高用电安全性的各类工程。

补充条款：

1.工程变更：如因设计或其他原因导致工程变更，双方应签订补充协议，就变更内容、工期、费用等进行约定。

2.不可抗力：因不可抗力导致工程无法按约定完成，双方应协商解决，可根据实际情况调整工期或费用。

3.保险：乙方应购买工程保险，确保工程在施工期间的安全。如乙方未购买保险，甲方有权要求乙方承担产生的损失。

4.环境保护：乙方在施工过程中应遵守相关环境保