2025建设工程合同书.docxVIP

?合同编号：

鉴于甲方为实施某项建设工程，需要乙方提供相应的建设服务，经双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就该建设工程的相关事宜达成如下协议：

第一条工程概述

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

1.4工程规模：

1.5工程预算：

第二条合同主体

2.1甲方是指具有独立法人资格的，法定代表人为，住址为，联系方式为。

2.2乙方是指具有独立法人资格的，法定代表人为，住址为，联系方式为。

第三条合同范围与工程量

3.1乙方应按照甲方的要求，完成本合同约定的工程范围和工程量。

3.2乙方应保证工程质量符合国家相关标准和规范要求。

第四条合同价格与支付

4.1本合同总价款为元（大写：元整）。

4.2甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付合同价款。

4.3乙方开具正规发票，甲方按照约定时间支付相应的款项。

第五条工期

5.1乙方应按照双方约定的工期完成工程建设。

5.2如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

第六条质量保修

6.1乙方应对所建设的工程质量承担保修责任，保修期限为年。

6.2保修期内，如工程出现质量问题，乙方应及时予以修复。

第七条违约责任

7.1双方应严格履行本合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任。

7.2具体违约责任按照双方约定的违约金比例进行赔偿。

第八条争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九条其他约定

9.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为年。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

甲方代表（签名）：乙方代表（签名）：

签订日期：年月日

注意事项及解决办法：

1.合同的履行：双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。如一方未履行或履行不符合约定，对方有权要求违约方承担违约责任。

2.合同的修改和补充：本合同在履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，双方可协商修改或补充合同内容。任何修改或补充均应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。

3.合同的解除：在合同履行过程中，如一方违反合同约定，严重影响到工程进度或质量，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

4.争议解决：双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.独立法人资格：指具有法人地位，能够独立承担民事责任、享有民事权利的组织。

2.法定代表人权限：指法人的法定代表人根据法律规定和法人章程，代表法人对外进行民事活动、实施民事行为的资格。

3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

4.合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务的过程。

5.违约责任：违约方因未履行或未完全履行合同约定的义务而应承担的法律责任。

6.质量保修：乙方对所建设的工程质量承担保修责任，确保工程质量在保修期限内符合国家相关标准和规范要求。

7.争议解决：通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同争议的过程。

应用场合：

1.适用于甲方为某项建设工程寻找乙方提供相应建设服务的情况。

2.适用于乙方具备提供建设服务的能力，并愿意承担某项建设工程的实施。

补充条款：

1.工程变更：如因设计或其他原因导致工程范围、工程量、工程进度等发生变更，双方应协商调整合同价款、工期等相关内容。

2.工程暂停：如因不可抗力或其他特殊情况导致工程无法正常进行，双方应协商暂停工程，并根据实际情况决定是否解除合同。

3.工程转包：乙方不得将合同约定的工程转包给第三方。如乙方违反此规定，甲方有权解除合同，