2025建设工程劳务施工合同范本.docxVIP

?合同编号：

合同各方：

甲方：（全称）

地址：

法定代表人：

联系方式：

乙方：（全称）

地址：

法定代表人：

联系方式：

鉴于：

甲方为建设工程项目的业主或授权代理人，拥有该项目的所有权和决策权；

乙方为具备相应资质的劳务施工单位，愿意为甲方提供劳务施工服务；

双方为了明确双方的权利、义务和责任，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概述

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

1.4工程规模：

1.5工程预算：

二、劳务施工范围及要求

（1）

（2）

（3）

（4）

2.2乙方应保证劳务施工的质量、安全、进度等满足甲方的要求，并严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工。

三、合同价格及支付

3.1双方确认，本合同的劳务施工费用为：元（大写：元整）。

3.2甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付合同价款。具体支付方式如下：

（1）

（2）

（3）

四、工期及进度

4.1双方确认，本工程的工期为：天。

4.2乙方应保证按照约定的工期完成劳务施工，如有延期，应承担相应的违约责任。

五、违约责任

5.1乙方未按照约定完成劳务施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的%。

5.2甲方未按照约定支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的%。

六、争议解决

6.1双方在履行本合发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为年。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表（签名）：代表（签名）：

日期：年月日

注意事项及解决办法：

1.合同主体资格：确保甲方和乙方均为具有独立法人资格的合法主体，具备签订和履行合同的资格。解决办法：核实双方的营业执照、资质证书等相关文件。

2.工程质量：乙方应保证劳务施工质量符合国家标准和行业规定。解决办法：双方共同验收，如有质量问题，乙方应及时整改，并承担相应责任。

3.工期延误：乙方如因自身原因导致工期延误，应承担违约责任。解决办法：按照合同约定支付违约金，并根据实际情况调整工期。

4.支付方式：确保甲方按照约定时间、金额支付合同价款。解决办法：明确支付时间、金额、方式等条款，如有违约，依法追讨。

5.争议解决：如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法：明确争议解决方式，确保双方权益。

6.合同修改和补充：合同履行过程中，如需修改或补充，应签订书面协议。解决办法：在合同中约定修改、补充合同的方式和程序。

涉及的法律名词及名词解释：

1.独立法人资格：指具有法人地位，能够独立承担民事责任、享有民事权利的组织。

2.劳务施工：指提供劳动力，进行建筑施工的活动。

3.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。

4.工期：指合同约定的完成劳务施工的时间。

5.质量保修期：指工程交付使用后，乙方对工程质量承担保修责任的期限。

6.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。

7.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务。

8.合同解除：指合同双方依法终止合同关系的行为。

9.合同转让：指合同一方将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方的行为。

10.合同终止：指合同双方依法终止合同关系的行为。

应用场合：

1.适用于各类建设工程项目的劳务施工合同签订。

2.适用于乙方为具备相应资质的劳务施工单位，甲方为项目业主或授权代理人的情况。

3.适用于明确双方在劳务施工过程中的权利、义务和责任。

补充条款：

1.劳务施工范围详细描述：具体列举乙