2024年建设工程施工合同1999.docx

?2024年建设工程施工合同1999

合同编号：__________

鉴于甲方拥有合法的建设项目，并具备与乙方签订施工合同的条件；乙方具备相应的资质和能力，同意承担甲方委托的建设工程施工任务，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，特订立本合同，以共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：________________

1.2工程地点：________________

1.3工程内容：________________

1.4工程面积：________________

1.5工程结构类型：________________

1.6工程投资总额：人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元

第二条工程施工

2.1工程施工期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。

2.2工程质量标准：按照国家及行业相关规范、标准执行。

2.3工程施工图纸：甲方提供完整的施工图纸，乙方按照施工图纸进行施工。

2.4工程变更：如遇工程变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。

第三条工程款项支付

3.1付款方式：本合同签订后，甲方向乙方支付预付款，预付款为合同总价的_____%。工程进度款按月支付，每月支付已完成工程量的_____%。

3.2付款期限：甲方应在乙方提交相应工程进度款支付申请之日起______日内支付。

3.3工程结算：工程完工验收合格后，双方进行工程结算，乙方按照甲方认可的结算书进行开具发票。

第四条工程质量及验收

4.1乙方应保证工程质量，确保工程符合国家及行业相关规范、标准。

4.2工程验收：工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收报告，甲方应在收到验收报告之日起______日内组织验收。

4.3验收合格后，双方签订工程验收合格证书。如验收不合格，乙方应在甲方指定的合理期限内进行整改，直至验收合格。

第五条违约责任

5.1甲方违约：甲方未按约定支付工程款项的，应支付给乙方违约金，违约金为未付款项的_____%。

5.2乙方违约：乙方未按约定完成工程进度或工程质量不符合国家及行业相关规范、标准的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价的_____%。

第六条争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格证书签订之日止。

7.3本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

甲方代表（签名）：__________

乙方代表（签名）：__________

签订日期：____年____月____日

注意事项：

1.明确合同主体：在合同中应清楚注明甲乙双方的名称、地址等基本信息，确保合同当事人身份的合法性。

2.工程概况详细：工程名称、地点、内容、面积、结构类型及投资总额等信息应详细填写，以明确工程的具体情况。

3.施工期限和标准：合同中应明确施工期限和质量标准，这是衡量工程是否按期完成和质量是否符合要求的重要依据。

4.款项支付：应详细规定预付款、进度款的比例、支付期限和结算方式，以及违约金的具体计算方式。

5.质量及验收：应明确工程质量要求和验收程序，保证工程质量和验收流程的透明性和公正性。

6.违约责任：应明确双方在违约时的责任和违约金的具体数额，以及违约的处理方式。

7.争议解决：合同中应规定争议解决的途径和地点，通常选择合同签订地人民法院提起诉讼。

解决办法：

1.协商解决：在争议发生时，应通过友好协商解决，以减少时间和成本。

2.法律诉讼：如协商不成，可通过法律途径，向合同签订地人民法院提起诉讼。

关键词语的法律名词解释：

1.合同主体：指参与合同关系的各方当事人，即本合同中的甲方（发包方）和乙方（承包方）。

2.预付款：合同履行前，甲方预先支付给乙方的一部分款项，用于乙方开展工程前期工作。

3.违约金：指当合同一方未履行合同义务时，按照合同约定或法律规定应向另一方支付的赔偿金。

4.争议解决：指合同双方在履行合同过程中出现的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。

5.合同生效：指合同在符合法定条件和双方达成一致意见后，对双方产生法律约束力的时刻。

6.补充协议：指在原合同基础上，双方对原合同内容进行修改、补充的协议，具有同等法律效力。

7.违约：指合同当事人未按照合同约定履行其义务的行为。

特殊应用场合及补充条款：

1.环保要求严格的工程：

场合描述：有些工程可能位于环保要求较高的区域，比如自然保护区附近或需遵守特殊环保政策的地区。

补充条款：甲方应确保乙方在