2025建设工程施工合同管理百问.docxVIP

?合同编号：

合同各方：

甲方：（全称）

乙方：（全称）

鉴于甲方为实施某项建设工程，需由乙方承担施工任务，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条合同标的

1.1本合同标的为：（工程名称），工程地点为：。

1.2工程内容包括：。

第二条合同价格

2.1本合同的合同价为人民币（大写）：元整（小写）：元。

2.2乙方报价应包括完成本工程所需的一切费用，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。

第三条合同工期

3.1合同约定的工期为：自合同签订之日起至年月日止。

3.2乙方应按合同约定的工期完成工程，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可延长。

第四条质量标准

4.1乙方应按照国家标准、行业标准和地方标准进行施工，保证工程质量。

4.2工程质量应达到：（标准名称）的要求。

第五条合同的履行

5.1甲方应按照合同约定及时支付合同价款，每笔支付的具体金额、时间和方式由双方在专用条款中约定。

5.2乙方应按照合同约定履行施工义务，保证工程按期完成，并保证工程质量。

第六条保密条款

6.1双方在合同履行过程中知悉的对方的商业秘密和机密信息，应予以严格保密。

6.2保密期限自本合同签订之日起算，至工程竣工验收合格日止。

第七条违约责任

7.1甲方未按照合同约定支付价款的，应向乙方支付迟延付款违约金，违约金计算方式为：迟延付款金额×%（日利率）。

7.2乙方未按照合同约定完成工程的，应向甲方支付迟延交付违约金，违约金计算方式为：合同价款×%（日利率）。

7.3双方的其他违约行为，应根据违约性质和损失大小，承担相应的违约责任。

第八条争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第九条其他条款

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：年月日

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和生效：

确保合同由双方授权的代表签署，并且有适当的授权书或公章。

合同应在双方达成一致后立即签署，并以书面形式保存。

合同应在法律允许的范围内生效，遵守相关法律法规。

2.合同的履行：

确保乙方按照合同约定的工程内容、质量和标准进行施工。

甲方应按时支付合同价款，迟延支付应按合同约定的违约金比例计算违约金。

如乙方未按约定完成工程，应根据合同约定承担相应的违约责任。

3.合同的变更和解除：

任何对合同的变更或解除都应以书面形式进行，并由双方签署。

合同的变更或解除必须符合法律规定和合同约定的事由。

4.争议的解决：

双方应通过友好协商解决合同履行过程中的任何争议。

如果协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

5.保密和隐私：

双方在合同履行过程中获取的商业秘密和机密信息应严格保密。

违反保密义务的一方应承担违约责任，并赔偿造成的损失。

法律名词及名词解释：

1.建设工程：指土木工程、建筑工程、线路管道工程、设备安装工程、装修装饰工程等。

2.施工合同：是建设单位（甲方）与施工单位（乙方）签订的，关于完成一定建设任务，支付相应价款的协议。

3.合同价款：指双方约定的完成合同约定的全部工程内容后，乙方应得的报酬。

4.工期：指合同约定的工程开始施工到工程竣工交付的总日历天数。

5.质量标准：指工程应达到的国家、行业或地方规定的质量要求。

6.违约金：是一方不履行合同义务或履行不符合约定的义务时，应向对方支付的金钱。

7.迟延付款违约金：指甲方未按时支付合同价款时，应支付给乙方的违约金。

8.迟延交付违约金：指乙方未按时完成工程时，应支付给甲方的违约金。

9.商业秘密和机密信息：是指不为公众所知悉，具有商业价值并经权利人采取保密措施的信息。

10.争议解决：指当合同双方在合同履行过程中发生意见分歧或纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。

应用场合：

1.适用于各类建设工程项目，如住宅、