二零二四年度钢结构钢管架工程承包合同.docxVIP

二零二四年度钢结构钢管架工程承包合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方法定代表人

1.3合同双方联系方式

1.4合同双方注册地址

2.项目基本情况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程工期

3.承包人义务与责任

3.1施工质量保证

3.2施工安全保证

3.3进度保证

3.4工程材料供应

4.发包人义务与责任

4.1付款义务

4.2施工现场提供

4.3工程验收

4.4施工协调

5.合同价款及支付方式

5.1合同价款

5.2付款节点

5.3付款方式

5.4逾期付款责任

6.工期延误及违约责任

6.1工期延误责任

6.2违约责任

7.工程验收及质量保证

7.1验收标准

7.2验收程序

7.3质量保证

8.工程保险

8.1工程保险种类

8.2保险费用

8.3保险责任

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决程序

9.3争议解决费用

10.合同解除及终止

10.1合同解除条件

10.2合同终止条件

10.3合同解除或终止后的处理

11.合同生效及变更

11.1合同生效条件

11.2合同变更程序

11.3合同变更内容

12.合同附件

12.1设计文件

12.2施工图纸

12.3其他相关文件

13.合同生效日期

14.合同签署日期

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方法定代表人

1.3合同双方联系方式

1.4合同双方注册地址

2.项目基本情况

2.1工程名称：二零二四年度钢结构钢管架工程

2.2工程地点：[具体地址]

2.3工程规模：[具体尺寸或数量]

2.4工程工期：自合同生效之日起[具体工期]，共计[具体天数]天

3.承包人义务与责任

3.1施工质量保证：承包人应确保工程符合国家有关工程质量标准，并按照设计文件和施工图纸进行施工。

3.2施工安全保证：承包人应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场安全，预防安全事故发生。

3.3进度保证：承包人应按照合同约定的时间节点完成工程，如因承包人原因导致工期延误，每延误一天，应支付[具体金额]的违约金。

3.4工程材料供应：承包人负责提供工程所需的全部材料，材料质量应符合国家相关标准，并在施工前进行检验。

4.发包人义务与责任

4.1付款义务：发包人应按照合同约定的付款节点，及时支付承包人工程款项。

4.2施工现场提供：发包人应提供施工现场，确保施工顺利进行。

4.3工程验收：发包人应在工程完成后，按照合同约定的验收标准进行验收。

4.4施工协调：发包人应协助承包人解决施工过程中遇到的问题，确保工程顺利进行。

5.合同价款及支付方式

5.1合同价款：本合同总价款为人民币[具体金额]元。

5.2付款节点：[具体节点，如：工程开工后一个月内支付30%，工程中期支付50%，工程竣工后支付20%]

5.3付款方式：银行转账，具体账户信息见合同附件。

5.4逾期付款责任：如发包人逾期付款，每逾期一天，应支付[具体金额]的违约金。

6.工期延误及违约责任

6.1工期延误责任：因发包人原因导致工期延误，由发包人承担相应的责任，并赔偿承包人因此造成的损失。

6.2违约责任：任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

7.工程验收及质量保证

7.1验收标准：工程验收标准应符合国家有关工程质量标准，并按照设计文件和施工图纸进行。

7.2验收程序：工程验收程序按照合同约定进行，双方共同参与验收。

7.3质量保证：承包人应保证工程在质保期内质量符合要求，如发生质量问题，承包人应负责修复或更换，并承担相应费用。

8.工程保险

8.1工程保险种类：本工程应投保建筑工程一切险和第三者责任险。

8.2保险费用：保险费用由承包人承担，具体金额根据保险条款计算。

8.3保险责任：保险责任范围应包括但不限于火灾、自然灾害、意外事故等原因造成的损失。

9.争议解决

9.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同争议，协商不成的，提交[具体仲裁机构]仲裁。

9.2争议解决程序：仲裁程序按照[具体仲裁机构]的仲裁规则进行。

9.3争议解决费用：仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁庭另有裁定。

10.合同解除及终止

1.发包人未按合同约定支付工程款项；

2.承包人未按合同约定完成工程；

3.发包人或承包人严重违反合同约定；

4.因不可抗力导致合同无法履行。

10.2合同终止条件：在合同约定的工程竣工后，合同自然终止。

10.3合同解除或终止后的处理：合同解除或终止后