二零二四年建筑工程古建筑修缮劳务分包合同.docxVIP

二零二四年建筑工程古建筑修缮劳务分包合同

本合同目录一览

1.合同双方的基本信息

1.1分包方的基本信息

1.2总包方的基本信息

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目工期

3.工程范围及内容

3.1工程范围

3.2工程内容

4.工程质量要求

4.1工程质量标准

4.2质量验收程序

5.工程进度计划

5.1工程进度安排

5.2进度调整程序

6.工程造价及结算

6.1工程造价确定方式

6.2工程款支付方式

6.3工程结算程序

7.保险责任

7.1分包方责任保险

7.2总包方责任保险

7.3工程保险

8.安全生产与环境保护

8.1安全生产责任

8.2环境保护责任

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

10.合同解除与终止

10.1合同解除条件

10.2合同终止条件

11.违约责任

11.1违约行为

11.2违约责任承担

12.合同生效与变更

12.1合同生效条件

12.2合同变更程序

13.合同附件

13.1附件一：工程量清单

13.2附件二：施工图纸及技术资料

13.3附件三：其他相关文件

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方的基本信息

1.1分包方的基本信息

1.1.1分包方名称：X有限责任公司

1.1.2分包方法定代表人：

1.1.3分包方注册地址：省市区路号

1.1.4分包方联系电话1.2总包方的基本信息

1.2.1总包方名称：YYY建设集团有限公司

1.2.2总包方法定代表人：

1.2.3总包方注册地址：省市区路号

1.2.4总包方联系电话2.项目概况

2.1项目名称：二零二四年建筑工程古建筑修缮项目

2.2项目地点：省市区街道

2.3项目规模：修缮古建筑总面积10000平方米

2.4项目工期：自合同签订之日起12个月内完成

3.工程范围及内容

3.1工程范围：包括古建筑主体结构、外墙面、屋面、门窗、装饰装修等修缮工程

3.2工程内容：具体详见附件二：施工图纸及技术资料

4.工程质量要求

4.1工程质量标准：按照国家有关古建筑修缮工程施工质量验收规范执行

4.2质量验收程序：按照工程进度分阶段进行质量验收，验收合格后方可进入下一阶段施工

5.工程进度计划

5.1工程进度安排：详见附件三：工程进度计划表

5.2进度调整程序：如需调整进度，双方需协商一致，并书面确认

6.工程造价及结算

6.1工程造价确定方式：按照国家及地方有关政策执行，结合工程实际情况进行定价

6.2工程款支付方式：分阶段支付，具体支付比例及时间节点详见附件四：工程款支付计划表

6.3工程结算程序：工程完成后，双方共同进行工程结算，结算完成后支付剩余工程款

7.保险责任

7.1分包方责任保险：分包方应为其施工人员购买意外伤害保险，保险金额不低于每人100万元

7.2总包方责任保险：总包方应为其施工人员购买意外伤害保险，保险金额不低于每人100万元

7.3工程保险：双方共同投保工程保险，保险金额根据工程规模及风险程度确定

8.安全生产与环境保护

8.1安全生产责任

8.1.1分包方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规和操作规程，确保施工现场安全生产。

8.1.2分包方应制定安全生产管理制度，明确安全生产责任，对施工人员进行安全教育和培训。

8.2环境保护责任

8.2.1分包方应采取有效措施，减少施工过程中的噪音、粉尘、废水等污染物的排放。

8.2.2分包方应按照国家环保要求，对施工现场进行定期检查，确保符合环保标准。

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.1.1双方发生争议，应通过友好协商解决。

9.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2争议解决机构

9.2.1双方同意将争议提交至省市仲裁委员会进行仲裁。

10.合同解除与终止

10.1合同解除条件

10.1.1双方协商一致，可以解除合同。

10.1.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行时，可以解除合同。

10.2合同终止条件

10.2.1工程竣工验收合格，合同目的实现。

10.2.2合同约定的其他终止条件成就。

11.违约责任

11.1违约行为

11.1.1分包方未按合同约定完成工程，或工程不符合质量要求的；

11.1.2总包方未按合同约定支付工程款；

11.2违约责任承担

11.2.1违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失。

12.合同生效与变更

12.1合同生效条件

12.1.1双方签字盖章后，本合同自签订之日起生效。

12.2合同变