2024年工地施工合同.docx

?2024年工地施工合同

合同编号：__________

名称：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

名称：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

鉴于甲方委托乙方进行工地施工，双方为明确各自的权利义务，经友好协商，特订立本合同，以共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程性质：__________

4.工程规模：__________

5.工程内容：__________

二、承包范围

1.乙方承包本工程的范围为：__________

2.乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及有关文件进行施工。

3.乙方负责本工程所需材料、设备的采购、运输、保管及安装。

4.乙方负责本工程的质量、安全、环保、文明施工等各项工作。

三、合同工期

1.本工程合同工期为______个月，自____年__月__日起至____年__月__日止。

2.乙方应按照合同工期完成本工程，并确保工程质量符合国家及行业标准。

四、合同价格

1.本工程合同价格为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。

2.乙方在施工过程中，如发生设计变更、工程量增减等原因导致合同价格调整，双方应签订补充协议予以确认。

3.甲方应按照合同约定的付款方式及时支付合同款项。

五、付款方式

1.甲方应在合同签订后____个工作日内支付合同总价款的____%作为预付款。

2.乙方按照合同约定的进度完成工程，甲方应在工程进度达到____%时支付合同总价款的____%作为进度款。

3.工程验收合格后，甲方应在验收合格后____个工作日内支付合同总价款的____%作为验收款。

4.工程交付使用后，甲方应在交付使用后____个工作日内支付合同总价款的____%作为质保金。

六、工程质量及验收

1.乙方应确保本工程质量符合国家及行业标准，并按照甲方的要求进行施工。

2.工程验收按照国家及地方相关规定进行，甲方有权委托具有相应资质的第三方进行验收。

3.工程验收合格后，甲方应在验收合格后____个工作日内向乙方出具验收合格证书。

七、安全生产及环境保护

1.乙方应严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，确保施工过程中的安全。

2.乙方应采取有效措施，确保施工过程中的环境保护，不得对周围环境造成污染。

3.乙方应按照甲方的要求，制定安全生产及环境保护措施，并报甲方备案。

八、违约责任

1.乙方未能按照合同约定完成工程，应承担违约责任，向甲方支付合同总价款的____%作为违约金。

2.乙方在施工过程中发生安全事故，导致人员伤亡或财产损失，应承担相应的法律责任。

3.甲方未能按照合同约定支付合同款项，应承担违约责任，向乙方支付合同总价款的____%作为违约金。

九、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

2.如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

十、其他约定

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为合同工期及质保期。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：____年__月__日

注意事项：

1.权利义务明确：合同中应明确甲乙双方的权责，包括但不限于工程范围、工期、合同价格、付款方式、质量标准、安全环保等。

2.合同变更：任何可能导致合同内容变更的情况，如设计变更、工程量增减等，都应以书面形式进行，并经双方确认。

3.违约责任：合同中应详细规定违约责任，包括违约金、赔偿损失等，以保障双方利益。

4.争议解决：合同中应明确争议解决的方式和地点，通常包括友好协商和诉讼。

5.合同生效与终止：合同生效条件、合同期限以及终止条件都应在合同中明确。

解决办法：

1.协商：在合同执行过程中，如遇问题，双方应通过协商的方式寻求解决方案。

2.调解：如协商不成，可寻求第三方调解，例如行业调解机构或专业调解人。

3.仲裁：双方可协议选择仲裁方式解决争议，仲裁裁决具有法律效力。

4.诉讼：作为的争议解决手段，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

关键词语的法律名词解释：

1.合同（Contract）：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

2.发包方（Principal）：委托他人进行工程建设的当事人。

3.承包方（Contractor）：接受委托，承担工程建设任务的当事人。

4.预付款（AdvancePayment）：合同履行前，一方按照合同约定预先支付给对方的款项。

5.进度款（ProgressPayment）：根据工程进度，按照合同约定支付的款项。

6.质保