2024年绿化工程合同书.docxVIP

?2024年绿化工程合同书

合同编号：__________

一、工程概况

1.1工程名称：_______

1.2工程地点：_______

1.3工程规模：_______

1.4工程内容：_______

1.5工程期限：_______（自合同生效之日起算）

二、合同价款

2.1本合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。

（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的10%作为预付款；

（2）乙方完成合同约定工程量的50%后，甲方向乙方支付合同总价款的30%；

（3）乙方完成合同约定工程量的80%后，甲方向乙方支付合同总价款的30%；

（4）乙方完成全部工程并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的20%作为质保金。

三、工程质量及验收

3.1乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求进行施工，确保工程质量符合合同约定的标准。

3.2工程验收分为阶段验收和竣工验收。阶段验收由甲方组织，验收合格后方可进入下一阶段施工。竣工验收由甲方组织，验收合格后支付质保金。

3.3乙方应在工程完成后向甲方提交完整的工程资料，包括但不限于施工图纸、施工记录、材料检测报告等。

四、工期及延期

4.1乙方应按照合同约定的工期完成工程。因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担违约责任。

4.2因不可抗力因素导致工期延误的，双方协商一致后，可对工期进行顺延。

五、合同变更及解除

5.1合同履行期间，如发生合同内容变更，双方应签订书面变更协议。变更协议经双方签字盖章后生效，作为本合同不可分割的一部分。

（1）甲方未按约定支付合同价款，经乙方催告后仍未支付的；

（2）乙方未按约定完成工程，经甲方催告后仍未改正的；

（3）双方协商一致解除合同的。

六、违约责任

6.1甲方未按约定支付合同价款的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×_______%。

6.2乙方未按约定完成工程或工程质量不符合合同约定的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款×_______%。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______个月。

8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

甲方代表（签字）：__________

乙方代表（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

注意事项：

1.明确合同主体：合同中应详细填写甲乙双方的法定名称、地址、联系方式等基本信息，确保合同主体明确。

2.工程概况详细：合同中应详细描述工程名称、地点、规模、内容等，以便双方对工程内容有清晰的认识。

3.合同价款及支付方式：明确合同总价款、预付款比例、进度付款比例和质保金比例，以及逾期支付的违约金计算方式。

4.工程质量及验收：明确工程质量标准、验收流程和验收合格的标准，确保工程质量符合要求。

5.工期及延期：明确工期、顺延条件以及工期延误的违约责任。

6.合同变更及解除：明确合同变更和解除的条件和程序。

7.违约责任：明确双方违约责任和违约金计算方式。

8.争议解决：约定争议解决方式，如友好协商或诉讼。

9.其他约定：包括合同副本数量、合同生效时间、补充协议效力等。

解决办法：

1.协商解决：双方在履行合同过程中出现争议，应通过友好协商解决。

2.补充协议：对于合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.诉讼解决：协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

关键词语的法律名词解释：

1.合同主体：指参与合同关系的当事人，包括甲方（绿化工程项目业主）和乙方（绿化工程专业施工单位）。

2.预付款：合同履行前，甲方支付给乙方的部分合同价款，用于乙方开展工程前期工作。

3.违约责任：指合同当事人违反合同约定，应承担的民事法律责任。

4.不可抗力：指合同当事人无法预见、无法克服且对合同履行产生重大影响的客观情况。

5.补充协议：指在原合同基础上，双方就合同未尽事宜签订的书面协议。

6.诉讼：指合同当事人因合同纠纷向人民法院提起的诉讼，以解决合同争议。

特殊应用场合及合同补充条款：

1.场合：如果绿化工程位于自然保护区或历史文化遗产区。

补充条款：考虑到这些区域的特殊性质，双方需共同确保施工过程符合相关保护法规和标准，不破坏当地生态和文化遗产。例如：

“鉴于本工程位于特殊保护区域，乙方在施工过程中应采取一切必要措施保护自然环境及文化遗产，并接受甲