二零二四年度市政公用工程联营合同范本.docxVIP

二零二四年度市政公用工程联营合同范本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方法定代表人

1.3合同双方联系方式

2.合同项目概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程期限

3.合同双方权利义务

3.1双方权利

3.2双方义务

4.合同价款及支付方式

4.1合同价款

4.2支付方式

4.3支付节点

5.合同工期及延期处理

5.1工期要求

5.2延期处理

6.施工质量及验收标准

6.1施工质量要求

6.2验收标准

6.3验收程序

7.安全生产及环境保护

7.1安全生产责任

7.2环境保护要求

7.3应急预案

8.合同变更及解除

8.1变更条件

8.2变更程序

8.3解除条件

8.4解除程序

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任

11.合同生效及终止

11.1生效条件

11.2生效日期

11.3终止条件

11.4终止程序

12.合同附件

12.1附件一：工程量清单

12.2附件二：施工图纸

12.3附件三：其他相关文件

13.合同签订及生效

13.1签订日期

13.2生效日期

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

（1）甲方：市政公用工程有限责任公司

（2）乙方：建筑工程集团有限公司

1.2合同双方法定代表人

（1）甲方法定代表人：

（2）乙方法定代表人：

1.3合同双方联系方式

2.合同项目概况

2.1工程名称：市政道路改造工程

2.2工程地点：市区街道

2.3工程规模：全长5公里，道路红线宽度40米

2.4工程期限：自合同生效之日起12个月内完成

3.合同双方权利义务

3.1双方权利

（1）甲方有权要求乙方按合同约定完成工程，并保证工程质量。

（2）乙方有权按照合同约定，在甲方提供的场地进行施工。

3.2双方义务

（1）甲方应按照合同约定提供施工场地，并按时支付工程款。

（2）乙方应按合同约定进行施工，确保工程质量，按期完成工程。

4.合同价款及支付方式

4.1合同价款：人民币壹仟万元整（

4.2支付方式：分阶段支付，具体支付节点如下：

（1）合同签订后5个工作日内，支付合同总价款的30%作为预付款。

（2）工程进度达到60%时，支付合同总价款的40%。

（3）工程进度达到95%时，支付合同总价款的20%。

（4）工程竣工验收合格后30个工作日内，支付合同总价款的10%。

5.合同工期及延期处理

5.1工期要求：自合同生效之日起12个月内完成。

5.2延期处理：如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付合同总价款的千分之一作为违约金；如因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方赔偿因工期延误造成的损失。

6.施工质量及验收标准

6.1施工质量要求：乙方应按照国家标准、行业标准及合同约定进行施工，确保工程质量达到优良。

6.2验收标准：工程质量验收标准参照国家标准、行业标准及合同约定执行。

6.3验收程序：工程完成后，乙方应向甲方提交工程验收申请，甲方应在收到申请后5个工作日内组织验收。

7.安全生产及环境保护

7.1安全生产责任：乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全，防止发生安全事故。

7.2环境保护要求：乙方应按照国家环境保护法律法规，采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。

7.3应急预案：乙方应制定完善的安全生产应急预案，并在施工过程中严格执行。

8.合同变更及解除

8.1变更条件

（1）因不可抗力导致合同无法履行或履行存在重大困难。

（2）双方协商一致，且不影响工程质量和工期。

8.2变更程序

（1）任何一方提出变更请求，应以书面形式通知对方。

（2）双方应在收到变更请求后5个工作日内进行协商，并达成书面变更协议。

（3）变更协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

8.3解除条件

（1）一方违约，经另一方催告后，仍未履行合同义务。

（2）合同履行过程中，出现法律法规禁止的情形。

8.4解除程序

（1）任何一方要求解除合同，应以书面形式通知对方。

（2）解除合同后，双方应立即停止履行合同义务。

9.争议解决

9.1争议解决方式

（1）双方应优先通过协商解决争议。

（2）协商不成的，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2争议解决机构

（1）合同签订地人民法院。

9.3争议解决程序

（1）一方提起诉讼，另一方应依法答辩。

（2）法院应依法审理，并在法定期限内作出判决。

10.违约责任

10.1违约情形

（1）一