- 1、本文档共13页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
二零二四年度市政工程补充协议工期延误及注意事项
本合同目录一览
1.协议概述
1.1协议背景
1.2协议目的
1.3协议范围
2.工期延误原因
2.1天气原因
2.2地质原因
2.3设计变更
2.4施工条件限制
2.5不可抗力
3.工期延误责任划分
3.1施工方责任
3.2业主方责任
3.3第三方责任
4.工期延误补偿
4.1补偿方式
4.2补偿金额计算
4.3补偿支付方式
5.工期延误处理程序
5.1报告程序
5.2审查程序
5.3决定程序
6.临时工期调整
6.1调整原因
6.2调整程序
6.3调整后的工期
7.质量要求及验收标准
7.1质量标准
7.2验收程序
7.3验收标准
8.工程变更及追加合同
8.1变更原因
8.2变更程序
8.3变更后的合同
9.争议解决
9.1争议解决方式
9.2争议解决机构
9.3争议解决程序
10.合同解除及终止
10.1解除原因
10.2解除程序
10.3合同终止后的处理
11.合同履行及变更
11.1合同履行期限
11.2合同变更程序
11.3合同变更后的履行
12.保密条款
12.1保密内容
12.2保密期限
12.3违反保密义务的责任
13.合同附件
13.1附件一:工程进度表
13.2附件二:质量验收报告
13.3附件三:其他相关文件
14.合同生效及终止
14.1合同生效条件
14.2合同终止条件
14.3合同终止后的处理
第一部分:合同如下:
第一条协议概述
1.1协议背景
本协议签订于2024年,鉴于甲方(市政工程业主方)与乙方(市政工程施工方)签订的《二零二四年度市政工程合同》中约定的工期存在延误,为明确双方在工期延误期间的权利和义务,经双方友好协商,达成如下补充协议。
1.2协议目的
本协议旨在解决二零二四年度市政工程工期延误问题,确保工程按期完成,维护双方的合法权益。
1.3协议范围
本协议适用于二零二四年度市政工程,包括但不限于道路、桥梁、供水、排水等基础设施建设。
第二条工期延误原因
2.1天气原因
因自然灾害或不可预见因素导致的连续降雨、高温、大风等恶劣天气,造成施工进度延误。
2.2地质原因
施工过程中发现地质条件与设计不符,需进行地质勘察或采取特殊措施处理。
2.3设计变更
因设计不合理或业主方要求变更设计,导致施工进度延误。
2.4施工条件限制
因施工场地、材料供应、设备等原因导致施工条件受限,影响施工进度。
2.5不可抗力
因地震、洪水、火灾等不可抗力因素导致的施工进度延误。
第三条工期延误责任划分
3.1施工方责任
因施工方原因导致的工期延误,由施工方自行承担。
3.2业主方责任
因业主方原因导致的工期延误,由业主方承担。
3.3第三方责任
因第三方原因导致的工期延误,由第三方承担。
第四条工期延误补偿
4.1补偿方式
因工期延误,业主方应给予施工方相应的补偿。
4.2补偿金额计算
补偿金额根据延误天数和合同约定的单价计算。
4.3补偿支付方式
补偿金应在工期延误结束后一个月内支付。
第五条工期延误处理程序
5.1报告程序
施工方应于工期延误发生后三天内向业主方提交书面报告。
5.2审查程序
业主方收到报告后,应在三天内进行审查,确认工期延误原因和责任。
5.3决定程序
经审查确认后,双方协商确定补偿方案和实施时间。
第六条临时工期调整
6.1调整原因
因不可抗力、设计变更等原因导致工期延误,需进行临时工期调整。
6.2调整程序
双方协商确定调整后的工期,并签订补充协议。
6.3调整后的工期
调整后的工期应保证工程按期完成。
第七条质量要求及验收标准
7.1质量标准
本工程应严格按照国家相关质量标准和设计文件执行。
7.2验收程序
工程完成后,双方应按照合同约定进行验收。
7.3验收标准
验收标准应符合国家相关质量标准和设计文件要求。
第八条工程变更及追加合同
8.1变更原因
因设计变更、工程量增加、工程条件变化等原因,可能导致工程内容的变更。
8.2变更程序
任何变更均需经双方协商一致,并由业主方书面通知施工方。
8.3变更后的合同
变更后的合同条款应作为原合同的一部分,双方应签订书面补充协议。
第九条争议解决
9.1争议解决方式
双方应通过友好协商解决争议,协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁。
9.2争议解决机构
争议提交的仲裁委员会应为双方共同认可的仲裁机构。
9.3争议解决程序
仲裁程序应按照《中华人民共和国仲裁法》及仲裁机构的仲裁规则进行。
第十条合同解除及终止
10.1解除原因
如一方严重违约,另一方有权解除合同。
10.2解除程序
解除合同前,违
文档评论(0)