2024年建设工程施工合同费.docxVIP

?2024年建设工程施工合同费

合同编号：__________

第一条工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程内容：____________________

1.4工程面积：____________________

1.5工程结构类型：____________________

1.6工程投资总额：____________________

第二条工程施工合同费用

2.1乙方承诺按照本合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成施工任务，甲方支付乙方合同费用为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。

（1）人工费；

（2）材料费；

（3）机械使用费；

（4）措施费；

（5）管理费；

（6）利润；

（7）甲方另行约定的其他费用。

（1）甲方提供的设备、材料、构件费用；

（2）甲方要求的特殊工艺、技术措施费用；

（3）因乙方原因造成工程质量、安全事故的赔偿费用；

（4）其他法律法规规定的应由乙方承担的费用。

第三条工期

3.1乙方承诺在合同签订之日起____个工作日内完成本合同约定的施工任务，并确保工程按时交付。

3.2乙方因特殊情况不能按期完成施工任务，应提前____个工作日向甲方提出书面申请，经甲方同意后，可适当延长工期。

第四条工程质量

4.1乙方应按照国家及地方相关法律法规、行业标准和甲方要求，确保工程质量达到______级标准。

4.2乙方在施工过程中应严格遵循施工方案、施工图纸和甲方要求，确保施工质量。

4.3工程验收合格后，乙方应按照国家规定提供相应的质量保证资料。

第五条工程变更

5.1甲方在施工过程中要求变更工程设计、施工方案或增加工程内容的，乙方应按甲方要求进行变更，并由双方签订书面变更协议。

5.2变更协议签订后，乙方应根据变更内容调整合同费用和工期。

第六条支付条款

6.1甲方应在合同签订后____个工作日内支付乙方合同费用的____%作为预付款。

6.2乙方完成合同约定的工程内容后，甲方应在验收合格后____个工作日内支付乙方合同费用的____%。

6.3乙方按照甲方要求完成工程变更后，甲方应在变更协议约定的支付时间内支付变更费用。

第七条违约责任

7.1乙方未按约定完成施工任务，每延迟一日，应向甲方支付合同费用____%的违约金。

7.2乙方未能按照合同约定确保工程质量，应承担相应的法律责任。

7.3甲方未按约定支付合同费用，每延迟一日，应向乙方支付合同费用____%的违约金。

第八条争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

8.2若协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九条合同效力

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：____年____月____日

注意事项：

1.明确合同主体：在签订合同前，应核实甲乙双方的主体资格，包括但不限于企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证件。

2.审核资质：乙方作为施工单位，必须具备相应的施工资质，甲方应审核乙方的资质证书、安全生产许可证等。

3.详细约定工程内容和费用：合同中应详细列明工程内容、工程量、合同费用及支付方式，避免日后因理解不一致产生纠纷。

4.工期和质量的约定：合同中应明确工期要求和工程质量标准，同时约定延期交付和质量不符合标准的违约责任。

5.工程变更的处理：对于施工过程中的工程变更，双方应签订书面变更协议，明确变更内容、费用和工期的调整。

6.保留证据：在合同执行过程中，双方应注意保留相关证据，如付款凭证、工程进度报告、会议纪要等，以备不时之需。

解决办法：

1.协商解决：在合同履行过程中出现争议，应通过友好协商的方式解决。

2.调解或仲裁：协商无果的情况下，可以选择调解或仲裁的方式解决争议。

3.司法诉讼：如调解或仲裁仍无法解决问题，可依法向人民法院提起诉讼。

关键词语的法律名词解释：

1.合同主体：指参与合同关系的各方，包括甲方（建设方）和乙方（施工方）。

2.资质证书：证明乙方具备承担相应施工任务的法定资质的文件。

3.合同费用：指甲乙双方约定的，乙方完成合同约定工程内容所应得的报酬。

4.预付款：甲方在合同签订后，按照约定比例预先支付给乙方的部分合同费用。

5.违约金：合同一方未履行合同义务，按照合同约定或法律规定，向另一方支付的赔偿金。

6.争议解决：合同双方在履行合同过程中产生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行的处理。

7.合同生效：指合同在符合法定条件后，对甲乙双方产生法律约束力的时间点。

8.书面变更协议：甲乙双方就合同内容进行变更时，签订的书面文件，以明确变更后的合同内容。