二零二四年110KV变电站施工期施工纠纷处理与争议解决合同.docxVIP

二零二四年110KV变电站施工期施工纠纷处理与争议解决合同

本合同目录一览

1.合同签订与生效

1.1合同双方基本信息

1.2合同签订日期与生效日期

1.3合同签订地点

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目工期

3.施工纠纷处理原则

3.1纠纷处理原则

3.2纠纷处理程序

3.3纠纷处理时限

4.施工纠纷分类及处理

4.1技术纠纷

4.2质量纠纷

4.3工期纠纷

4.4造价纠纷

4.5其他纠纷

5.争议解决方式

5.1协商解决

5.2调解解决

5.3仲裁解决

5.4普通诉讼解决

6.争议解决机构

6.1争议解决机构类型

6.2争议解决机构职责

6.3争议解决机构组成

7.争议解决费用

7.1争议解决费用承担

7.2费用支付方式

7.3费用支付时限

8.知识产权保护

8.1知识产权归属

8.2知识产权使用

8.3知识产权侵权处理

9.违约责任

9.1违约责任承担

9.2违约责任形式

9.3违约责任赔偿

10.不可抗力

10.1不可抗力定义

10.2不可抗力发生时的处理

10.3不可抗力解除合同的条件

11.合同解除与终止

11.1合同解除条件

11.2合同终止条件

11.3合同解除与终止程序

12.合同变更与补充

12.1合同变更程序

12.2合同补充程序

13.合同履行与监督

13.1合同履行原则

13.2合同履行监督

13.3合同履行情况记录

14.合同争议解决与法律适用

14.1争议解决方式

14.2法律适用

14.3争议解决机构选择

第一部分：合同如下：

1.合同签订与生效

1.1合同双方基本信息

1.1.1甲方（施工单位）名称：

1.1.2甲方（施工单位）法定代表人：

1.1.3甲方（施工单位）住所：

1.1.4甲方（施工单位）联系电话：

1.1.5乙方（业主单位）名称：

1.1.6乙方（业主单位）法定代表人：

1.1.7乙方（业主单位）住所：

1.1.8乙方（业主单位）联系电话：

1.2合同签订日期与生效日期

1.2.1本合同签订日期：2024年X月X日

1.2.2本合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效

1.3合同签订地点

1.3.1本合同签订地点：[具体地点]

2.项目概况

2.1项目名称

2.1.1110KV变电站施工项目

2.2项目地点

2.2.1[具体施工地点]

2.3项目规模

2.3.1[具体规模描述]

2.4项目工期

2.4.1本项目计划工期为：[具体工期]

3.施工纠纷处理原则

3.1纠纷处理原则

3.1.1公正、公平、合法、及时

3.1.2以事实为依据，以法律为准绳

3.2纠纷处理程序

3.2.1双方协商解决

3.2.2请求第三方调解

3.2.3申请仲裁或提起诉讼

3.3纠纷处理时限

3.3.1纠纷发生后，双方应在[具体时限]内解决

4.施工纠纷分类及处理

4.1技术纠纷

4.1.1技术标准争议

4.1.2施工方案争议

4.1.3技术规范争议

4.2质量纠纷

4.2.1工程质量不合格

4.2.2质量检测争议

4.2.3质量责任争议

4.3工期纠纷

4.3.1工期延误

4.3.2工期调整

4.3.3工期争议

4.4造价纠纷

4.4.1造价变更

4.4.2造价结算争议

4.4.3造价支付争议

4.5其他纠纷

4.5.1合同履行争议

4.5.2争议处理方式争议

5.争议解决方式

5.1协商解决

5.1.1双方应友好协商，积极寻求解决方案

5.2调解解决

5.2.1双方可请求第三方调解机构进行调解

5.3仲裁解决

5.3.1争议双方同意将争议提交[具体仲裁机构]仲裁

5.4普通诉讼解决

5.4.1争议双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼

6.争议解决机构

6.1争议解决机构类型

6.1.1甲方指定的调解机构

6.1.2乙方指定的调解机构

6.2争议解决机构职责

6.2.1组织调解活动

6.2.2确定调解程序

6.2.3协助双方达成调解协议

6.3争议解决机构组成

6.3.1调解机构由[具体人员组成]

7.争议解决费用

7.1争议解决费用承担

7.1.1协商解决费用由双方自行承担

7.1.2调解、仲裁、诉讼费用按照相关法律规定承担

7.2费用支付方式

7.2.1银行转账

7.2.2现金支付

7.3费用支付时限

7.3.1自费用发生之日起[具体时限]内支付

8.知识产权保护

8.1知识产权归属

8.1.1本合同项下产生的所有知识产权，包括但不限于专利、商标、著作权等，归甲方所有。

8.1.2乙