房屋修建合同书.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

房屋修建合同书

本合同目录一览

第一条房屋修建项目概述

1.1房屋建设项目名称

1.2房屋建设项目地址

1.3房屋建设项目规模

1.4房屋建设项目投资估算

第二条甲方（业主）义务与责任

2.1甲方提供的建设条件

2.2甲方对施工单位的指定与认可

2.3甲方对工程进度与质量的监督

2.4甲方对工程变更的处理

第三条乙方（施工单位）义务与责任

3.1乙方的施工资质与经验

3.2乙方的施工组织与管理

3.3乙方的工程质量与安全

3.4乙方的工程保修与维护

第四条工程进度与工期

4.1工程总体进度计划

4.2关键节点工期要求

4.3工程延期及其处理

4.4工程提前完成奖励条款

第五条工程质量标准

5.1工程质量验收标准

5.2材料与设备质量要求

5.3施工工艺与操作规范

5.4工程质量问题的处理

第六条工程造价与支付

6.1工程总价及其构成

6.2工程预付款及其支付方式

6.3工程进度款及其支付方式

6.4工程竣工结算及其支付方式

第七条合同的变更与解除

7.1合同变更的条件与程序

7.2合同解除的条件与程序

7.3合同变更与解除的责任处理

第八条违约责任与赔偿

8.1甲方违约责任及其赔偿

8.2乙方违约责任及其赔偿

8.3不可抗力事件的处理

第九条争议解决方式

9.1双方协商解决

9.2调解组织调解

9.3仲裁机构仲裁

9.4人民法院诉讼

第十条合同的生效、履行与终止

10.1合同的生效条件

10.2合同的履行期限与地点

10.3合同终止的条件与程序

第十一条保密条款

11.1保密信息的范围与内容

11.2保密信息的保护措施与期限

11.3违反保密条款的责任

第十二条知识产权保护

12.1工程设计文件的知识产权

12.2施工过程中技术创新的知识产权

12.3第三方知识产权的侵权责任

第十三条环境影响与生态保护

13.1环境影响评估及其报告

13.2生态保护措施及其实施

13.3违反生态保护规定的责任

第十四条其他条款

14.1双方约定的其他事项

14.2合同附件及其效力

14.3合同修改与补充的程序

14.4合同解除或终止后的后续事项

第一部分：合同如下：

第一条房屋修建项目概述

1.1房屋建设项目名称：_______

1.2房屋建设项目地址：_______

1.3房屋建设项目规模：_______

1.4房屋建设项目投资估算：_______

第二条甲方（业主）义务与责任

2.1甲方提供的建设条件：_______

2.2甲方对施工单位的指定与认可：甲方应根据乙方提交的资质材料、业绩和信誉等进行综合评估后，在合同约定的时间内向乙方发出认可通知。

2.3甲方对工程进度与质量的监督：甲方有权对施工过程进行监督，并要求乙方按期完成工程，确保工程质量符合合同约定标准。

2.4甲方对工程变更的处理：如甲方要求对合同约定的工程进行变更，应向乙方发出书面变更通知，并经双方协商一致后签署变更协议。

第三条乙方（施工单位）义务与责任

3.1乙方的施工资质与经验：乙方应具备国家规定的相应施工资质，并提供相关证明材料。乙方应具备丰富的施工经验，能够保证工程顺利进行。

3.2乙方的施工组织与管理：乙方应按照合同约定的工程规模、标准和进度要求，组织具备相应技能的施工人员，并负责施工现场的管理工作。

3.3乙方的工程质量与安全：乙方应严格按照国家关于建筑工程的质量标准和施工规范进行施工，确保工程质量符合合同约定。乙方还应采取有效措施确保施工过程中的安全生产。

3.4乙方的工程保修与维护：工程竣工验收合格后，乙方应对工程进行保修，保修期限为_______年。在保修期限内，如工程出现质量问题，乙方应负责维修或更换。

第四条工程进度与工期

4.1工程总体进度计划：乙方应根据合同约定的工程规模、标准和质量要求，制定详细的工程进度计划，并报甲方备案。

4.2关键节点工期要求：乙方应确保工程关键节点（如基础工程、主体结构工程等）的工期满足合同约定的要求。如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定承担违约责任。

4.3工程延期及其处理：如乙方因不可抗力等特殊情况无法按期完成工程，应提前向甲方书面申请延期，并经甲方同意后方可延长工期。如乙方未提前申请延期或甲方未同意延期，乙方应按照合同约定承担违约责任。

4.4工程提前完成奖励条款：如乙方提前完成工程，甲方有权按照合同约定的奖励标准对