2024年建设工程个人劳务分包合同.docxVIP

?2024年建设工程个人劳务分包合同

合同编号：__________

名称：____________________

地址：____________________

联系人：__________________

联系电话：________________

名称：____________________

地址：____________________

联系人：__________________

联系电话：________________

第一条工程项目概述

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程内容：____________________

1.4工程规模：____________________

1.5工程预算：____________________

第二条劳务分包内容

（1）____________________

（2）____________________

（3）____________________

（4）____________________

2.2乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工，并保证工程质量符合国家及行业标准。

第三条合同工期

3.1本合同工期为____个月，自____年__月__日起至____年__月__日止。

3.2乙方应在合同工期内完成劳务分包内容，如需延长工期，乙方应提前向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可延长。

第四条工程价款

4.1乙方完成劳务分包内容的工程价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的10%作为预付款；

（2）乙方完成合同约定工程量后，甲方支付乙方合同总价款的50%；

（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的30%；

（4）剩余10%作为质保金，质保期满后，无质量问题甲方支付给乙方。

4.3乙方开具正规发票，甲方凭发票进行付款。

第五条工程质量

5.1乙方应保证工程质量符合国家及行业标准，如工程质量出现问题，乙方应按照甲方的要求进行整改。

5.2甲方有权对乙方施工的工程质量进行监督和检查，如发现质量问题，有权要求乙方立即整改。

第六条安全生产

6.1乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，确保施工过程中的安全。

6.2乙方应定期对施工人员进行安全培训，提高施工人员的安全意识。

6.3乙方应采取必要的安全措施，保障施工人员的人身安全和财产安全。

第七条违约责任

7.1乙方未能按照合同约定完成劳务分包内容，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

7.2乙方未按合同约定施工，导致工程质量不符合国家及行业标准，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。

第八条争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

8.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第九条其他约定

9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：____年__月__日

注意事项：

1.合同主体明确：确保甲方（发包方）和乙方（承包方）的名称、地址、联系人及联系电话等信息准确无误，以便于合同履行过程中的沟通和联系。

2.工程内容具体化：合同中应详细列明工程项目名称、地点、内容、规模和预算，避免因描述不清导致的合同纠纷。

3.劳务分包内容明确：明确乙方承担的劳务分包内容，包括具体的施工项目和工作范围。

4.合同工期规定：合同中应明确工期起止日期，并规定工期延长的申请和审批程序。

5.工程价款及支付方式：合同中应明确工程价款总额、付款方式及进度，确保双方对付款条件有清晰的认识。

6.工程质量要求：乙方应保证工程质量符合相关标准，甲方有权对工程质量进行监督和检查。

7.安全生产责任：乙方应严格遵守安全生产法律法规，采取必要的安全措施。

8.争议解决方式：合同中应明确双方在发生争议时的解决方式，包括友好协商和诉讼。

解决办法：

1.合同解释与补充：若合同条款存在歧义或不明确之处，双方应通过友好协商进行解释和补充。

2.违约责任追究：若一方违反合同约定，另一方有权根据合同条款追究其违约责任。

3.争议调解与仲裁：对于合同争议，双方可尝试调解解决，若调解无效，可提交仲裁机构进行仲裁。

关键词语的法律名词解释：

合同：指双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

发包方：通常指委托他人进行工程建设的单位或个人。

承包方：指接受委托，承担工程建设的单位或个人。

劳务分包：指将建设工程中的部分劳务工作交由其他单位或个人完成。

工程质量：指工程满足设计要求和使用功能的程度。

安全生产：指在生产经营活动中，采取各种措施保障人