2025迎宾馆水电单项施工合同.docxVIP

?合同编号：

鉴于甲方为进行水电单项施工，需要乙方提供相关服务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程内容

1.1乙方应按甲方的要求，对甲方提供的水电单项施工进行施工。

1.2乙方应保证施工质量，确保施工过程中安全无事故。

第二条合同价格

2.1双方确认，本合同的总价为人民币【】元整（大写：【】元整），包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。

2.2乙方报价应包括全部施工内容，不得有遗漏。

第三条支付方式

3.1甲方支付乙方的款项，分为三个阶段：合同签订后支付【】%，工程进度达到【】%时支付【】%，工程竣工并验收合格后支付剩余的【】%。

3.2甲方支付款项时，应提供正规发票。

第四条施工期限

4.1乙方应按照双方约定的施工期限完成施工。

4.2乙方如因特殊情况需延长施工期限，应提前【】天通知甲方，并征得甲方同意。

第五条质量保证

5.1乙方应保证施工质量，确保施工过程中安全无事故。

5.2乙方应按照相关法律法规和标准进行施工。

5.3工程竣工后，乙方应按照约定进行验收，如验收不合格，乙方应负责无偿整改。

第六条违约责任

6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。

6.2乙方如未能按照约定时间完成施工，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×【】%。

第七条争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工并验收合格之日止。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：【年】年【月】月【日】日

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和履行应遵守国家的相关法律法规，双方应确保合同内容的合法性。如合同内容违反法律法规，应立即整改。

解决办法：根据《中华人民共和国合同法》第五十二条，合同无效的情形，对合同进行修改和完善。

2.双方应严格履行合同约定的义务，确保施工质量和进度。如一方未履行义务，应承担相应的违约责任。

解决办法：根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条，违约责任的规定，违约方应承担违约责任。

3.合同履行过程中，如发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

解决办法：根据《中华人民共和国合同法》第一百二十八条，争议解决方式的规定，通过诉讼解决争议。

4.双方应按照合同约定的支付方式和时间支付款项。如一方未按时支付，应承担相应的违约责任。

解决办法：根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条，违约责任的规定，违约方应承担违约责任。

5.乙方应保证施工质量，如验收不合格，乙方应负责无偿整改。

解决办法：根据《中华人民共和国合同法》第二百四十四条，质量不符合约定的违约责任的规定，乙方应负责无偿整改。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指承担水电单项施工的当事人。

2.乙方：指为甲方提供水电单项施工服务的当事人。

3.施工质量：指乙方按照相关法律法规和标准进行施工，确保工程安全、美观、实用。

4.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应支付给另一方的赔偿金。

5.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。

6.合同签订地：指双方签订合同的地点。

7.法律适用：指本合同的签订和履行适用中华人民共和国的法律。

应用场合：

1.适用于甲方（例如：建筑公司、开发商等）与乙方（例如：施工方、水电工程公司等）之间就水电单项施工工程达成合作时签订的合同。

2.适用于各类建筑项目、装修工程中的水电安装、改造等单项施工合同。

3.适用于各类企事业单位、住宅区、商业综合体等进行水电单项施工的合同。

补充条款：

1.乙方应在施工过程中，按照甲方的要求和技术标准进行施工，确保施工安全、进度和质量。

2.乙方应严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工，确保施工过程中不损害甲方和他人的合法权益。

3.乙方应负责施工过程中的废弃物清理和现场卫生维护，确保施工场地整洁、安全。

4.乙方应在施工过程中，遵守甲方的管理制度，服从甲方的协调和监督。

5.乙方应对施工过程中涉及的技术秘密和商业秘密予以保密，未经甲方同意，不得泄露给第三方。

附件列表：

1.施工图纸和技术要求

2.工程量清单

3.材料品牌及规格型号

4.施工方案和安全防护措施

5.验收标准和流程

6.乙方资质证明文件

7.甲方支付款项的银行账户信息

8.双方签订的保密协议

9.其他与施工相关的技术文件和资料