2024年度城市排水防涝项目承包协议合同范本3篇.docx

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

2024年度城市排水防涝项目承包协议合同范本

本合同目录一览

1.协议双方基本信息

1.1承包方名称、地址、联系人

1.2业主方名称、地址、联系人

2.项目概述

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目内容

3.项目工期

3.1项目开始时间

3.2项目结束时间

3.3工期延误责任

4.工程质量

4.1质量标准

4.2质量检验

4.3质量保证

5.工程费用

5.1工程费用总额

5.2工程费用构成

5.3付款方式及时间

6.合同履行

6.1合同生效条件

6.2合同履行方式

6.3合同变更及解除

7.违约责任

7.1违约情形

7.2违约责任承担

7.3违约赔偿

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

8.3争议解决程序

9.合同解除

9.1合同解除条件

9.2合同解除程序

10.合同终止

10.1合同终止条件

10.2合同终止程序

11.保密条款

11.1保密内容

11.2保密期限

11.3违约责任

12.其他约定

12.1合同附件

12.2通知送达

12.3合同语言

13.合同生效

13.1合同生效条件

13.2合同生效日期

14.合同附件

第一部分：合同如下：

1.协议双方基本信息

1.1承包方名称：排水防涝工程有限公司

1.2承包方地址：省市区路号

1.3承包方联系人：

1.4承包方联系电话：138

1.5业主方名称：市城市管理局

1.6业主方地址：省市区路号

1.7业主方联系人：

1.8业主方联系电话：1395678

2.项目概述

2.1项目名称：2024年度城市排水防涝项目

2.2项目地点：省市区

2.3项目规模：总面积平方公里

2.4项目内容：包括排水管道疏通、排水设施维修、雨水收集系统建设等

3.项目工期

3.1项目开始时间：2024年1月1日

3.2项目结束时间：2024年12月31日

3.3工期延误责任：如因承包方原因导致工期延误，每延误一日，承包方应向业主方支付元违约金

4.工程质量

4.1质量标准：按照国家及地方相关标准执行，确保工程质量达到优良等级

4.2质量检验：由业主方和承包方共同进行，必要时可委托第三方机构进行检验

4.3质量保证：承包方对工程质量承担终身责任，确保在质保期内不发生质量问题

5.工程费用

5.1工程费用总额：万元

5.2工程费用构成：包括人工费、材料费、设备租赁费、运输费、管理费等

5.3付款方式及时间：工程进度达到合同约定节点后，业主方在5个工作日内支付相应款项

6.合同履行

6.1合同生效条件：本合同经双方签字盖章后生效

6.2合同履行方式：承包方按照合同约定完成项目，业主方按照合同约定支付工程款

6.3合同变更及解除：如需变更或解除合同，双方应书面协商一致，并签署相关文件

7.违约责任

7.1违约情形：包括但不限于工期延误、工程质量不达标、未按约定支付工程款等

7.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿由此造成的损失

7.3违约赔偿：违约金按合同约定比例计算，赔偿金额不超过合同总金额的%

8.争议解决

8.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议

8.2争议解决机构：如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼

8.3争议解决程序：诉讼应遵循我国《民事诉讼法》的相关规定，法院应依法独立、公正地审理案件

9.合同解除

9.1.1一方严重违约，经对方催告后仍未改正；

9.1.2由于不可抗力，合同无法继续履行；

9.1.3合同约定的解除条件成就；

9.2合同解除程序：任何一方提出解除合同时，应提前天书面通知对方，合同自通知到达对方时解除

10.合同终止

10.1合同终止条件：包括合同履行完毕、合同解除、双方协商一致终止等

10.2合同终止程序：合同终止后，双方应进行工程结算，并办理相关手续

11.保密条款

11.1保密内容：双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等

11.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止后年

11.3违约责任：如一方违反保密义务，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失

12.其他约定

12.1合同附件：本合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、技术规范等

12.2通知送达：除法律另有规定外，一方以书面形式发出的通知，自通知发出之日起满个工作日，视为送达对方