2024年福建建设工程施工合同范本.docx

?2024年福建建设工程施工合同范本

合同编号：__________

名称：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

名称：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

1.5工程承包范围：__________

二、合同工期

2.1工程开工日期：__________

2.2工程竣工日期：__________

2.3工程总工期：__________日历天

三、合同价款

3.1合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

3.2合同价款支付方式：__________

3.3工程预付款：__________

3.4工程进度款：__________

3.5工程结算：__________

四、工程质量

4.1工程质量标准：__________

4.2质量保证措施：__________

4.3质量验收程序：__________

五、安全生产

5.1安全生产责任：乙方应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，确保施工过程中的人员安全和财产安全。

5.2安全生产措施：乙方应制定完善的安全生产管理制度，确保施工现场的安全生产。

5.3安全事故处理：乙方应按照国家有关安全事故处理规定，及时妥善处理安全事故。

六、合同变更

6.1合同变更的条件：__________

6.2合同变更的程序：__________

6.3合同变更的效力：__________

七、违约责任

7.1甲方违约责任：__________

7.2乙方违约责任：__________

八、争议解决

8.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.2争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同的其他义务。

九、合同的生效、终止和解除

9.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。

9.2合同终止：合同履行完毕，双方的权利义务履行完毕，合同自行终止。

9.3合同解除：__________

十、其他约定

10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

10.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

10.3本合同签订后，甲乙双方应严格履行合同约定的各项条款，共同维护合同的法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：__________

注意事项：

1.审核资质：在签订合同前，甲方应验证乙方是否具有相应的施工资质，以确保乙方具备履行合同的能力。

2.明确工程内容：合同中应详细列明工程名称、地点、规模、内容以及承包范围，避免因理解不一致而产生争议。

3.工期约定：双方应明确约定工程的开工日期和竣工日期，以及总工期，并考虑不可抗力等因素对工期的影响。

4.价款支付：合同中应明确合同总价、支付方式、预付款、进度款和结算方式，确保价款支付的透明性和可操作性。

5.质量标准：双方应明确工程质量标准和验收程序，以保障工程质量的符合性。

6.安全生产：乙方必须遵守安全生产法律法规，制定并执行安全生产措施，预防安全事故的发生。

7.变更和违约：合同中应约定合同变更的条件和程序，以及双方的违约责任，以应对合同履行中的不确定性。

解决办法：

1.协商解决：合同争议应通过友好协商解决，以保持双方的合作关系。

2.法律途径：如协商不成，可通过调解、仲裁或者诉讼等法律途径解决争议。

法律名词解释：

1.合同资质：指乙方作为承包方在签订合同时，应具备的符合国家规定的业务能力、技术力量、设备条件等资格条件。

2.不可抗力：指在合同履行过程中，发生的不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。

3.预付款：合同中甲方提前支付给乙方的一部分工程款，用于乙方开展前期准备工作。

4.进度款：根据工程进度，甲方按约定的比例支付给乙方的工程款。

5.违约责任：指合同当事人因违反合同约定所应承担的法律责任，包括支付违约金、赔偿损失等。

6.调解：指在第三方主持下，通过说服、劝导等方式，使争议双方自愿达成协议，解决争议。

7.仲裁：指双方当事人通过协议，自愿将争议提交给仲裁机构进行审理，并接受其裁定的争议解决方式。

8.诉讼：指当事人通过法院解决争议的方式，法院作出的判决具有法律效力。

在一些特殊的应用场合，合同可能需要根据具体情况做出相应的调整。下面是一些例子：

1.环保要求严格的工程：

应用场合：比如在生态敏感区域或者有特殊环保要求的工程项目中。

补充条款：双方