2024年度新能源项目人工挖孔桩施工劳务承包协议3篇.docx

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

2024年度新能源项目人工挖孔桩施工劳务承包协议

本合同目录一览

1.1项目概况

1.2承包人资质

1.3施工范围

1.4施工工期

1.5施工质量

1.6工程量清单

1.7工程款支付方式

1.8工期延误责任

1.9质量问题处理

1.10施工安全与环境保护

1.11争议解决

1.12合同解除

1.13保密条款

1.14其他约定

第一部分：合同如下：

第一条项目概况

1.1.1项目名称：2024年度新能源项目

1.1.2项目地点：[具体地点]

1.1.3项目规模：[具体规模]

1.1.4项目业主：[业主单位名称]

1.1.5项目承包人：[承包人单位名称]

第二条承包人资质

2.1承包人须具备国家规定的相应施工资质等级，并提供相关资质证书复印件。

2.2承包人须具备履行本合同所需的技术力量、设备、人员等条件，并承诺按期完成施工任务。

第三条施工范围

3.1施工内容包括但不限于人工挖孔桩的钻孔、成孔、清孔、钢筋笼制作及安装、混凝土浇筑等工序。

3.2施工范围的具体内容以工程量清单为准。

第四条施工工期

4.1施工工期为[具体工期]，自合同签订之日起计算。

4.2若因不可抗力因素导致工期延误，承包人应及时通知业主，并经双方协商一致后顺延工期。

第五条施工质量

5.1承包人应严格按照国家相关施工质量标准进行施工，确保工程质量符合合同约定。

5.2施工过程中，承包人应接受业主的质量监督，对业主提出的问题及时整改。

第六条工程量清单

6.1工程量清单由双方共同编制，作为合同附件，作为工程量计算的依据。

6.2工程量清单中未列明的工程量，按实际情况由双方协商确定。

第七条工程款支付方式

7.1业主按工程进度支付工程款，具体支付比例和节点由双方协商确定。

7.2承包人提交工程进度款申请和工程款支付申请，业主在收到申请后[具体时间]内支付工程款。

7.3工程款支付应以人民币结算，并以银行转账方式进行。

第一部分：合同如下：

第七条工程款支付方式

7.1业主按工程进度支付工程款，具体支付比例和节点由双方协商确定。

7.2承包人提交工程进度款申请和工程款支付申请，业主在收到申请后[具体时间]内支付工程款。

7.3工程款支付应以人民币结算，并以银行转账方式进行。

第八条工期延误责任

8.1因承包人原因导致工期延误，每延误一日，承包人应向业主支付[具体金额]的违约金。

8.2因业主原因导致工期延误，业主应负责赔偿承包人因此造成的损失，并相应顺延工期。

第九条质量问题处理

9.1发生质量问题时，承包人应立即采取措施进行整改，并及时通知业主。

9.2业主应在收到承包人整改通知后[具体时间]内进行验收，验收合格后，工程款支付不受影响。

9.3未经业主验收或验收不合格的工程，承包人不得要求支付工程款。

第十条施工安全与环境保护

10.1承包人应遵守国家有关安全生产和环境保护的法律、法规，确保施工安全。

10.2承包人应制定安全生产和环境保护措施，并负责实施。

10.3业主有权对承包人的安全生产和环境保护措施进行检查。

第十一条争议解决

11.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

11.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十二条合同解除

12.1.1另一方严重违反合同约定；

12.1.2发生不可抗力，致使合同无法履行；

12.1.3合同约定的其他解除情形。

第十三条保密条款

13.1双方对本合同的条款、技术秘密和商业秘密负有保密义务。

13.2未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露合同内容或相关信息。

第十四条其他约定

14.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

14.2本合同自双方签字盖章之日起生效。

14.3本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

第二部分：第三方介入后的修正

第十五条第三方介入的概念与类型

15.1第三方介入是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同或单独邀请的，对合同执行提供专业服务、咨询、监督或其他协助的个人或机构。

15.2第三方介入的类型包括但不限于中介方、监理方、咨询方、评估方等。

第十六条第三方的资质与责任

16.1第三方介入前，甲乙双方应确保第三方具备相应的资质和能力，并提供相关证明文件。

16.2第三方在介入过程中应遵守国家相关法律法规和合同约定，对其提供的服务负责。

第十七条第三方的责权利划分

17.1第三方的权利：